83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157
22.09.08 р. Справа № 28/34
Господарський суд Донецької області у складі судді: Курило Г.Є.
за позовом: Відкритого акціонерного товариства “Металургійний комбінат “Азовсталь»,
м. Маріуполь
до відповідача: Приватного підприємства “Спарк» , м. Ясинувата
Про стягнення 937792 грн. 84 коп.
Представники:
Від позивача: Калабухова С.В.
Від відповідача: не з'явився
Відкрите акціонерне товариство “Металургійний комбінат “Азовсталь», м. Маріуполь, позивач, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Приватного підприємства “Спарк» , м. Ясинувата, про стягнення суми неустойки в розмірі 937793 грн. 84 коп.
Виходячи з того, що відповідач не з'явився в засідання суду, враховуючи, що в судове засідання не надані витребувані судом документи, а також виникла необхідність витребування нових доказів, керуючись п.п. 1, 2, 3 ст.77, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
23.11.08
Відкласти розгляд справи на 10:30 год. 13.10.08 року.
Зобов'язати позивача представити в засідання суду:
- документи, які посвідчують правовий статус підприємства (установи, організації) або структурного підрозділу, а саме статут Відкритого акціонерного товариства “Металургійний комбінат “Азовсталь», м. Маріуполь та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- документальне підтвердження направлення заяви про уточнення позовних вимог від 22.09.2008 р. відповідачу.
Зобов'язати відповідача представити в судове засідання:
- письмові пояснення щодо загальної суми прямого контракту підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р. та її складових частин (роботи, матеріали, тощо);
- письмові пояснення з приводу нарахування неустойки за прямим контрактом підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р.;
- акти приймання виконаних робіт;
- довідки про вартість робіт;
- прямий контракт підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р. у повному обсязі;
- письмові пояснення з приводу додаткових угод до прямого контракту підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р.;
- письмові пояснення з приводу виконання відповідачем тільки одного виду робіт, із п'яти передбачених договором підряду;
- письмові пояснення з урахуванням наданих позивачем додаткових пояснень до позову № 09-5/78 від 03.09.2008р.;
- прямий контракт підряду № 155д/309/69 у повному обсязі.
Всі витребувані матеріали надати до суду з відповідно оформленим супровідним листом.
Явка сторін у засідання суду обов'язкова.
Попередити сторони, що за ненадання у встановлений строк витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної особи стягується штраф у розмірі до 1700, 00 грн. (п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України).
Суддя