м.Чернівці
04 травня 2026 року Справа № 926/2114/25
Господарський суд Чернівецької області у складі судді Гушилик С., розглянувши матеріали справи №926/2114/25
За первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Універсал Буд-2020» (58013, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, б.75)
до відповідача Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради (58029, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, б.176)
Про визнання недійсним правочину та стягнення заборгованості в сумі 1580490,39 грн
За зустрічним позовом Департаменту інфраструктура та благоустрою Чернiвецької міської ради (58029, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, б.176)
До зустрічного відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Універсал Буд-2020» (58013, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, б.75)
Про стягнення неустойки в розмірі 1316735,47 грн
Представники сторін не викликались
СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю “Універсал Буд-2020» звернулося до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою до Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради про визнання недійсним правочину щодо одностороннього розірвання Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради договору підряду №316 від 03.07.2023 року та стягнення заборгованості в розмірі 1580490,39 грн, з яких: 1513489,60 грн основного боргу, який виник внаслідок несплати за виконані підрядні роботи по актам приймання виконаних будівельних робітта за порушення термінів оплати нарахованих 3% річних в сумі 13434,81 грн і інфляційних в сумі 53565,98 грн.
26.06.2025 року відділом документального та інформаційного забезпечення суду зареєстровано матеріали позовної заяви за вх.№2114, яку відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями передано судді Гушилик С.М.
Ухвалою суду від 30.06.2025 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження у справі, призначено підготовче засідання на 31.07.2025 року.
Ухвалою суду від 31.07.2025 року прийнято зустрічний позов Департаменту інфраструктура ти благоустрою Чернiвецької міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю “Універсал Буд-2020» про стягнення неустойки в розмірі 1316735,47 грн, вимоги за зустрічним позовом об'єднано в одне провадження з первісним позовом.
Ухвалою суду від 25.08.2025 року продовжено строк підготовчого засідання та відкладено його на 09.09.2025 року.
Ухвалою суду від 19.09.2025 року призначено судову будівельно-технічну експертизу у справі №926/2114/25, проведення якої доручено Спільному підприємству “Західно-Український Експертно Консультативний Центр» та зупинено провадження у справі до отримання висновку експерта.
16.10.2025 року від судового експерта Ощипко О.О. надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи (вх.№3505) та продовжити виконання експертизи понад 90 календарних днів.
Ухвалою суду від 17.10.2025 року поновлено провадження у справі, витребувано у сторін документи, які просив надати експерт та призначено судове засідання на 28.10.2025 року.
23.10.2025 року первісний позивач надав документи витребувані експертом та зазначив про неможливість подати деякі докази (вх.№4352)
27.10.2025 року первісний відповідач надав свої документи, витребувані експертом (вх.№4368).
Ухвалою суду від 28.10.2025 року продовжено строк проведення судової експертизи понад 90 днів, надано витребувані матеріали за зупинено провадження у справі.
24.04.2026 року до суду від експертної установи Спільного підприємства “Західно-Український Експертно Консультативний Центр» надійшов висновок експерта (вх.№1865).
Відповідно до ч.1 ст.230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
У зв'язку із відсутністю обставин, що зумовили зупинення провадження у даній справі, на підставі ст.230 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі №926/2114/25 та призначити підготовче засідання.
Керуючись ст.ст.230, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
1.Поновити провадження у справі №926/2114/25 за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Універсал Буд-2020» до відповідача Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради про визнання недійсним правочину та стягнення заборгованості в сумі 1580490,39 грн, та за зустрічним позовом Департаменту інфраструктура та благоустрою Чернiвецької міської ради до зустрічного відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Універсал Буд-2020» про стягнення неустойки в розмірі 1316735,47 грн.
2.Підготовче засідання призначити на 11 травня 2026 року на 14 годину 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області за адресую: м.Чернівці, вул.О.Кобилянської, 14, зал судових засідань №1 (третій поверх), телефон 52-47-40.
3. Сторонам надати письмові пояснення щодо висновку експерта.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.
Суддя Світлана ГУШИЛИК