65618, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"27" квітня 2026 р.м. Одеса Справа № 916/5365/25
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.
за позовом: Керівника Чорноморської окружної прокуратури (вул. В.Шума, 9/102Н, м.Чорноморськ, Одеська обл., 68000) в інтересах держави в особі Таїрівської селищної ради Одеського району Одеської області (65496, Одеська обл., Одеський р-н, селище Таїрове, вул.Перемоги, будинок 27)
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (65039, Одеська обл., місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 25, офіс 223)
про визнання додаткової угоди недійсною та стягнення 208 204,80 грн
31.12.2025 Керівник Чорноморської окружної прокуратури звернувся до Господарського суду Одеської області в інтересах держави в особі Таїрівської селищної ради Одеського району Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй", в якій просить суд:
- визнати недійсною додаткову угоду б/н від 29.05.2025 до договору № 05- 2702/25 від 27.02.2025, укладену між Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ 05582159) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (код ЄДРПОУ 35768704);
- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (код ЄДРПОУ 35768704) на користь Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області (код ЄДРПОУ 05582159, № UA668201720344250003000036305, ДКСУ, м. Київ) неустойку в сумі 208 204,80 грн, а також судові витрати.
Обґрунтовуючи позовні вимоги, прокурор зазначає, що додаткова угода б/н від 29.05.2025 про продовження строку виконання робіт до 30.06.2025 укладена сторонами з порушенням вимог п. 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", пп.4 п.19 Особливостей, що є підставою для визнання її недійсною в судовому порядку в силу частини 1 статті 203 та статті 215 ЦК України, у зв'язку з чим прострочення виконання робіт, які відповідно до договору мали бути виконані до 31.05.2025, зумовлює нарахування неустойки (пені) у заявленому розмірі.
Разом з позовною заявою прокурором подано до суду заяву про забезпечення позову, у якій останній просить суд:
- накласти арешт на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (код ЄДРПОУ 35768704, 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. 25, офіс 223) як в національній валюті (гривня), так і в іноземній валюті, що містяться на відкритих рахунках у банківських або інших фінансово-кредитних установах, у тому числі інших держав, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення ухвали про забезпечення позову та належать ТОВ "Строительная компания "Градо-Строй" у межах суми позовних вимог на загальну суму 208 204,80 грн;
- накласти арешт на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (код ЄДРПОУ 35768704, 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. 25, офіс 223) у межах ціни позову 208 204,80 грн, лише в межах різниці між сумою ціни позову та арештованих грошових коштів у разі їх недостатності.
Ухвалою суду від 02.01.2025 відкрито провадження у справі №916/5365/25, прийнято справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на "02" лютого 2026 р. о 14:00.
Ухвалою від 02.01.2026 суд призначив заяву Керівника Чорноморської окружної прокуратури про забезпечення позову №2-2074/25 від 31.12.2025 по справі №916/5365/25 до розгляду у судовому засіданні на "07" січня 2026 р. о 12:00.
Ухвалою від 07.01.2026 відмовлено у задоволенні заяви Керівника Чорноморської окружної прокуратури про забезпечення позову №2-2074/25 від 31.12.2025 по справі №916/5365/25.
02.02.2026 до суду від відповідача надійшла заява про відкладення підготовчого засідання.
В підготовче засідання 02.02.2026 з'явився прокурор. Інші учасники справи не з'явились, водночас були повідомлені про розгляд справи належним чином.
Враховуючи заяву відповідача, суд відклав підготовче засідання на 23.02.2026 о 12:45 без складання окремого процесуального документа.
Ухвалою від 02.02.2026 суд повідомив Таїрівську селищну раду Одеського району Одеської області та Товариство з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" про відкладення підготовчого засідання.
13.02.2026 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву разом із клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку.
23.02.2026 до суду від прокуратури надійшла відповідь на відзив.
В підготовче судове засідання 23.02.2026 з'явились прокурор та представник відповідача. Позивач в судове засідання не з'явився, водночас про розгляд справи був повідомлений належним чином.
В підготовчому засіданні суд поновив строк відповідачу на подання відзиву на позовну заяву та долучив його до матеріалів справи.
Представник відповідача просив суд надати час на ознайомлення із відповіддю на відзив.
Ухвалою від 23.02.2026 суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 календарних днів та відклав підготовче засідання при розгляді справи №916/5365/25 на "11" березня 2026 р. о 14:30.
11.03.2026 до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів.
В підготовче засідання 11.03.2026 з'явились прокурор та представник відповідача. Позивач в судове засідання не з'явився, водночас про розгляд справи був повідомлений належним чином.
Суд з'ясував думку учасників справи щодо клопотання відповідача про витребування доказів.
Прокурор залишив розгляд вказаного клопотання на розсуд суду. Представник відповідача підтримав вказане клопотання.
Ухвалою суду від 11.03.2026 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" про витребування доказів, витребувано у Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів інформацію про опади, атмосферні явища, вологість повітря за період з 27.02.2025 до 30.06.2025 по вул. Шевченка та Надії у с. Сухий Лиман Таїрівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, витребувано у Одеської обласної державної (військової) адміністрації інформацію про кількість, період та час повітряних тривог за період з 27.02.2025 до 30.06.2025 у с. Сухий Лиман Таїрфвської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, встановлено строк Гідрометеорологічному центру Чорного та Азовського морів та Одеській обласній державній (військовій) адміністрації для надання витребуваних судом доказів до 31.03.2026, а також відкладено судове засідання при розгляді справи № 916/5365/25 на "06" квітня 2026 р. о 12:45.
27.03.2026 від Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів на виконання ухвали суду надійшла відповідна інформація, витребувана судом.
01.04.2026 до суду від Одеської обласної державної (військової) адміністрації на виконання ухвали суду надійшла відповідна інформація, витребувана судом.
06.04.2026 в підготовче засідання з'явилась прокурор. Інші учасники справи в судове засідання не з'явились, водночас про розгляд справи були повідомлені належним чином.
Суд з'ясував думку прокурора щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.
Остання проти наведеного не заперечувала.
Ухвалою суду від 06.04.2026 закрито підготовче провадження у справі №916/5365/25 та призначено справу до розгляду по суті в засіданні суду на "27" квітня 2026 р. о 13:45.
В судове засідання з'явилась прокурор. Інші учасники справи не з'явились, водночас про розгляд справи повідомлені належним чином.
В судовому засіданні прокурор проголосила правову позицію по справі, а також суд розпочав стадію дослідження доказів, наявних у матеріалах справи.
Суд оголосив перерву в судовому засіданні до 11.05.2026 о 14:30 без складання окремого процесуального документа.
Відповідно до ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.
З огляду на викладене, приймаючи до уваги, що прокурора про оголошення перерви повідомлено безпосередньо у судовому засіданні, суд вважає за необхідне повідомити позивача та відповідача про розгляд справи №916/5365/25 шляхом направлення ухвали суду.
Керуючись ст. 120, 121 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Повідомити Таїрівську селищну раду Одеського району Одеської області та Товариство з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" про оголошення перерви у судовому засіданні до "11" травня 2026 р. о 14:30.
2. Повідомити учасників справи про те, що судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, зал судового засідання №547 (5 поверх), тел. 0(482)307-950.
3. Копію ухвали направити учасникам справи.
4. Визнати явку сторін в судове засідання необов'язковою.
5. Повідомити учасників справи про те, що інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.
Ухвала набрала чинності 27.04.2026 та оскарженню не підлягає.
Суддя Ю.М. Щавинська