номер провадження справи 4/19/26
13.04.2026 Справа № 908/293/26
м.Запоріжжя Запорізької області
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 )
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД», (69063, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 27/29, кабінет 49)
про стягнення 329380,26 грн.
Суддя Зінченко Н.Г.
Без виклику учасників справи
06.02.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява вих. № 22/141-184, сформована в підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС 06.02.2026, (вх. № 400/08-07/26 від 06.02.2026) Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД», м. Запоріжжя про стягнення 329380,26 грн. штрафних санкцій за договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд № 151/4Д від 24.03.2025, в тому числі 107682,01 грн. пені за порушення строків завершення будівництва та 221698,25 грн. штрафу на підставі п. 13.5 договору за прострочення строків будівництва понад тридцять днів.
Згідно Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.02.2026 справу № 908/293/26 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 11.02.2026 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/293/26 в порядку спрощеного позовного провадження, присвоєно справі номер провадження 4/19/26, ухвалено здійснювати розгляд справи без повідомлення (виклику) учасників справи.
23.03.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до Господарського суду Запорізької області від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельна компанія «АКВІ-БУД» надійшло Заперечення (на відповідь на відзив) вих. №б/н, сформована в підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС 22.03.2026, (вх. № 6305/08-08/26 від 23.03.2026).
10.04.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до Господарського суду Запорізької області від представника Військової частини НОМЕР_1 надійшла Заява вих. №б/н, сформована в підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС 09.04.2026, (вх. № 7986/08-08/26 від 10.04.2026) про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції.
Із змісту ч., ч. 1, 7 ст. 197 ГПК України слідує, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.
Згідно з ч. 8 цієї ж норми Закону копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Розглянувши заяву представника Військової частини НОМЕР_1 про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, враховуючи технічну можливість проведення судового засідання 15.04.2026 о/об 10:40 годині у приміщені господарського суду Запорізької області в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв'язку з використанням власних технічних засобів та програмного забезпечення за посиланням: vkz.court.gov.ua, суд дійшов висновку про можливість задоволення цієї заява.
На підставі викладеного, керуючись ст., ст. 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Заяву представника Військової частини НОМЕР_1 про участь у справі № 908/293/26 в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв'язку з використанням власних технічних засобів та програмного забезпечення за посиланням: vkz.court.gov.ua задовольнити.
2. Здійснювати проведення судового засідання 15.04.2026 о/об 10:40 годині та всіх інших судових засідань щодо розгляду справи № 908/293/26 в режимі відеоконференції для участі представника Військової частини НОМЕР_1 Євглевського Нікіти Ігоровича у судових засіданнях поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та програмного забезпечення за посиланням: vkz.court.gov.ua.
3. Копію даної ухвали направити представнику Військової частини НОМЕР_1 - Євглевському Нікіті Ігоровичу.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Зінченко Н.Г.