65618, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про відкриття провадження у справі
"06" квітня 2026 р.м. Одеса Справа № 916/1223/26
Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.,
розглянувши матеріали вх.№1257/26
за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ ЕНЕРГО ІНВЕСТ» (03195, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 8-Є, оф.48, код ЄДРПОУ 39399629)
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанiя «Бласт i КО» (65102, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сортувальна 2, буд. 2-В, код ЄДРПОУ 45136270)
про стягнення 891 721,64 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ ЕНЕРГО ІНВЕСТ» звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанiя «Бласт i КО» 891 721,64 грн., з яких: переплата (аванс) за договором субпідряду №В1-М-03082023 від 03.08.2023 в розмірі 289 410,21 грн., штраф за порушення строків виконання робіт у розмірі 234 205,02 грн., штраф за порушення строків виконання робіт більше ніж на 15 календарних днів у розмірі 214 781,51 грн., штраф за порушення строку повернення авансу на 15 календарних днів і більше у розмірі 86 823,06 грн., а також заборгованість за договором про надання послуг генпідряду №ГП-В1-М-03082023 від 03.08.2023 у розмірі 66 501,84 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором субпідряду №В1-М-03082023 від 03.08.2023 та за договором про надання послуг генпідряду №ГП-В1-М-03082023 від 03.08.2023 щодо повного та своєчасного виконання робіт.
Водночас у позовній заяві позивачем заявлено клопотання відкрити спрощене позовне провадження, розгляд справи проводити з повідомленням (викликом) сторін у справі та проведенням судових засідань, із посиланням на те, що спірні правовідносини, що виникли між сторонами у справі, в розумінні ч.5 ст. 12 ГПК України, можуть бути віднесені до категорії малозначних справ з огляду на ціну позову, а також обсяг та характер доказів у справі, категорію та складність справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.
Згідно з ч.5 ст.12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є:
1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно з ч.ч.1,2, 3 ст.250 ГПК України питання питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.
У випадку, передбаченому частиною другою статті 247 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може:
1) задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або
2) відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.
Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що справа, не відноситься до справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, що ціна позову у справі не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, господарський суд задовольняє клопотання позивача та постановляє ухвалу про розгляд справи №916/1223/26 за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи у судове засідання.
Керуючись ст.ст.12, 120, 176, 247, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2.Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ ЕНЕРГО ІНВЕСТ» та розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи у судове засідання.
3.Судове засідання щодо розгляду справи по суті призначити на "06" травня 2026 р. о 10:00, з викликом учасників справи у судове засідання.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі суд. засідань №16 (5 поверх), тел.0(482)307-957.
4. Встановити відповідачу строк для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження протягом 7 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження справи.
5.Встановити відповідачу строк на подання до суду відзиву на позов протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.
6.Встановити позивачу строк на подання до суду відповіді на відзив протягом 7 днів з дня отримання відзиву на позов.
7.Встановити відповідачу строк на подання до суду заперечень на відповідь на відзив протягом 7 днів з дня отримання відповіді на відзив.
8.Повідомити учасників справи про наявність у суду технічної можливості проведення судових засідань в режимі відеоконференції як у приміщенні суду, так і поза межами приміщення суду.
Ухвала набирає законної сили 06.04.2026 та оскарженню не підлягає.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua
Суддя Г.Є. Смелянець