номер провадження справи 5/33/26
19.03.2026 Справа № 908/328/26
м. Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Проскурякова К.В., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-Буд» від 13.03.2026 про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та матеріали справи №908/328/26
За позовом: Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-Буд» (вул. Поштова, буд. 27/29, каб. 49, м. Запоріжжя, 69000; код ЄДРПОУ 41400018)
про стягнення 358 239,93 грн.,
Без виклику учасників справи
12.02.2026 через підсистему “Електронний суд» ЕСІКС надійшла позовна заява Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-Буд» про стягнення 358 239,93 грн.
12.02.2026 автоматизованою системою документообігу господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справу №908/328/26 розподілено судді Проскурякову К.В.
Ухвалою суду від 16.02.2026 вказану позовну заяву на підставі п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків терміном 10 днів з дня отримання вказаної ухвали шляхом направлення на адресу суду та іншим сторонам письмової інформації на підтвердження відомостей про місцезнаходження позивача за адресою: вул. Криворізьке шосе, буд. 2, м. Дніпро, 49035, а також пояснення (довідку за підписом уповноваженої особи), що матеріали справи не містять державну таємницю, докази чого надати до суду у вказаний вище строк.
19.02.2026 до Господарського суду Запорізької області від позивача надійшла заява про усунення недоліків.
Ухвалою суду від 20.02.2026 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/328/26 в порядку спрощеного позовного провадження. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та без повідомлення (виклику) учасників справи, присвоїти справі номер провадження - 5/33/26 та розгляд справи по суті розпочати з 19.03.2026.
З матеріалів справи вбачається, що 09.03.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до суду від відповідача надійшов письмовий відзив на позовну заяву, згідно якого просить суд в задоволенні позову відмовити.
10.03.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до суду від позивача надійшла письмова відповідь на відзив.
Також 16.03.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до суду від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. В обґрунтування вказаного клопотання посилається на те, що справа потребує детального розгляду спору по суті та з'ясування всіх обставин виконання умов договору та будівництва фортифікаційних споруд, дослідження великого об'єму доказів, перевірки факту впливу обставин непереборної сили на порушення Відповідачем строків завершення будівництва та наявності підстав для нарахування та стягнення штрафних санкцій за договором. Також, зважаючи, що предметом оспорюваного договору є будівництво фортифікаційних споруд та фінансування здійснювалось за рахунок бюджетних коштів, розгляд даної справи в умовах військового стану в Україні становить значний суспільний інтерес та має вагоме значення для Відповідача через вплив на його господарську діяльність та ділову репутацію. На підставі викладеного, просить суд розглянути за правилами загального позовного провадження справу №908/328/26 за позовом Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-буд» про стягнення неустойки за Договором підряду від 24.03.2025 № 173/4Д на загальну суму 358 239,93 грн. за порушення строків завершення будівництва, для правильного врегулювання спору.
17.03.2026 через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС до суду від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів.
Відповідно до ч. 6 ст. 250 ГПК України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.
Відповідно до статті 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.
З метою забезпечення дотримання принципу пропорційності та змагальності сторін, всебічного з'ясування фактичних обставин справи, враховуючи предмет спору та завдання господарського судочинства, великого обсягу доказів, які підлягають дослідженню, надання відповідачу часу підготувати письмові заперечення щодо відповіді на відзив та позивачу письмові пояснення щодо заперечень на відповідь, то суд вважає за необхідне клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-Буд» від 13.03.2026 про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та матеріали справи №908/328/26 задовольнити, перейти до розгляду справи за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче судове засідання.
Керуючись ст.ст. 181, 182, 234, 235, ч. 6 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “Акві-Буд» від 13.03.2026 про розгляд справи за правилами загального позовного провадження задовольнити.
2. Розгляд справи №908/328/26 здійснювати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.
3. Підготовче засідання призначити на 06.04.2026 о/об 11 год. 00 хв. з повідомленням (викликом) сторін.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, кабінет № 209 (корпус 2).
4. Запропонувати відповідачу у строк до 27.04.2026 направити на адреси позивача та суду письмові заперечення щодо відповіді на відзив на позовну заяву, докази направлення надати суду.
5. Запропонувати позивачу у строк до 06.04.2026 направити на адреси відповідача та суду письмові пояснення щодо заперечень на відповідь, докази направлення надати суду.
6. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.
7. Ухвалу суду направити до електронних кабінетів підсистеми «Електронний суд» ЄСІКС учасників справи.
8. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та відповідно до статті 255 ГПК України не підлягає оскарженню в апеляційному порядку окремо від рішення суду.
9. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.
Суддя К.В. Проскуряков