29607, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, e-mail: inbox@km.arbitr.gov.ua, тел.(0382)71-81-84
"17" березня 2026 р.Справа № 924/1188/25
Господарський суд Хмельницької області у складі судді Грамчука І.В., розглянувши матеріали справи
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Фізичної особи-підприємця Гродської Ліни Анатоліївни, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Федорівка
про стягнення 283 377,27 грн. штрафних санкцій
Представники сторін:
від позивача: Емгрунт В.В. - за довіреністю
від відповідача: Драч С.О. - згідно ордеру
В судовому засіданні 16.03.2025р. оголошувалась перерва.
Військова частина НОМЕР_1 звернулась до суду з позовом до Фізичної особи-підприємця Гродської Ліни Анатоліївни, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Федорівка про стягнення 283377,27 грн. штрафних санкцій за порушення строків виконання будівельних робіт.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався указами Президента України від 14.03.2022 №133/2022, від 18.04.2022 №259/2022, від 17.05.2022 №341/2022, від 12.08.2022 №573/2022, від 06.02.2023 №58/2023, від 01.05.2023 №254/2023, від 26.07.2023 №451/2023, від 06.11.2023 №734/23, від 05.02.2024 №49/2024, від 06.05.2024 №271/2024, №469/2024 від 23.07.2024, №4024-IX від 29.10.2024, №740/2024 від 28.10.2024, №26/2025 від 14.01.2025, №478/2025 від 14.07.2025, №793/2025 від 20.10.2025, №40/2026 від 12.01.2026. Зокрема, Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 12.01.2026 №40/2026 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 03 лютого 2026 року строком на 90 діб.
В засіданні суду 17.03.2026р. позивачем подано клопотання (вх. № 05-08/956/26 від 17.03.2026р.) про долучення доказів у справі та (вх. № 05-08/955/26 від 17.03.2026р.) поновлення строку для подання доказів.
З огляду на зазначене, беручи до уваги позиції учасників справи, суд вважає за належне розгляд справи відкласти.
Керуючись ст.ст. 80, 182, 185, 207,216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Розгляд справи відкласти на 09:30год. "07" квітня 2026 р.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1.
Роз'яснити, що неявка учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
Повідомити учасників справи про час, дату та місце судового засідання.
Ухвала набрала чинності 17.03.2026 та оскарженню не підлягає.
Суддя І.В. Грамчук
Виготовлено примірники:
1- до справи (в паперовому екз.),
2 - позивачу (до електронного кабінету),
3 - представнику позивача Емгрундт В.В. (до електронного кабінету)
4 - відповідачу ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
реком. з повідомл. про вруч.