04 березня 2026 року м. ЧернівціСправа № 926/2456/25
Господарський суд Чернівецької області у складі головуючого судді Гурина Миколи Олександровича розглянувши матеріали справи
за первісним позовом Департамента інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради (58029, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, код ЄДРПОУ 44327100)
до товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКС КОМ» (04210, м.Київ, пр. Івасюка Володимира, 24, блок Г, каб. 61, код ЄДРПОУ 41890781)
про стягнення неустойки в сумі 1648729,13 грн
За зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКС КОМ»
до Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради
про стягнення заборгованості в сумі 1122486,86 грн.
Представники сторін:
від позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) - Філіп М.О - представник;
від відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) - Севостьянчик Є.С. - адвокат.
Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКС КОМ» про стягнення неустойки за договором підряду №551 від 26.10.2023 на загальну суму 1648729,13 грн, з яких 1572297,98 грн - пеня та 76436,15 грн - штраф.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 26.10.2023 між Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради (далі - замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКС КОМ» (далі - підрядник) укладено договір підряду №551, згідно умов якого, підрядник зобов'язався виконати роботи з капітального ремонту об'єкту будівництва: Капітальний ремонт приміщень для розміщення інклюзивно-ресурсного центру на вул. Небесної Сотні, 28-А в м.Чернівці (коригування), а замовник, у свою чергу, зобов'язався прийняти та оплатити виконані роботи.
Пунктом 5.1 Договору (зі змінами) передбачено, що строк виконання робіт підрядником становить не пізніше 01.12.2024.
Дані позивач зазначає, що відповідач неналежно виконав свої договірні зобов'язання в частині своєчасного виконання робіт по об'єкту на загальну суму 1091873,60 грн, у зв'язку із чим позивачем на підставі п.п. 8.2, 8.4 Договору №551 від 26.10.2023 нараховано неустойку на загальну суму 1648729,13 грн, з яких 1572297,98 грн - пеня та 76436,15 грн - штраф.
25.04.2025 позивач звернувся до відповідача з повідомленням про розірвання договору та нарахування неустойки, а також було запропоновано відповідачу впродовж 10 календарних днів з дня отримання даного листа сплатити дані кошти, однак дана претензія залишена відповідачем без будь-якого реагування, у зв'язку з чим, позивач був змушений звернутися до суду за захистом свого порушеного права.
24.07.2025 відділом документального забезпечення та аналітичної роботи суду матеріали позовної заяви зареєстровані за вх.№2456.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.07.2025 позовну заяву передано судді Гурину М.О.
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 29.07.2025 відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 19.08.2025.
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 19.08.2025 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 11.09.2025.
11.09.2025 через підсистему «Електронний суд» до Господарського суду Чернівецької області від представника відповідача отримано відзив на позовну заяву (вх№3027), в якому останній просить відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Крім того, представник відповідача у даному відзиві просить суд поновити пропущений процесуальний строк для подання відзиву на позов.
11.09.2025 від представника відповідача надійшла зустрічна позовна заява (вх.№3028), крім того, представник відповідача просить суд поновити пропущений процесуальний строк для пред'явлення зустрічного позову у справі №926/2456/25.
У судовому засіданні 11.09.2025 оголошено перерву до 29.09.2025.
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 29.09.2025 поновлено строк для подання відзиву на позовну заяву та прийнято відзив до розгляду, поновлено пропущений процесуальний строк для пред'явлення зустрічного позову та прийнято зустрічну позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКС КОМ» до департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради про стягнення заборгованості в сумі 1122486,86 грн. Підготовче засідання призначено на 21.10.2025.
14.10.2025 через підсистему «Електронний суд» до Господарського суду Чернівецької області від представника позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) надійшов відзив на зустрічну позовну заяву (вх.№4166), в якому останній просить відмовити у задоволені зустрічного позову в повному обсязі, а також отримано відповідь на відзив (вх.№4169).
17.10.2025 від представника відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) отримано заперечення на відповідь на відзив (вх.№4227).
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 21.10.2025 підготовче судове засідання відкладено на 13.11.2025.
06.11.2025 представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про призначення експертизи.
12.11.2025 від відповідача за первісним позовом надійшло клопотання про долучення доказів.
13.11.2025 через підсистему «Електронний суд» представник позивача за первісним позовом подав заперечення на клопотання про призначення експертизи та заперечення на клопотання про долучення доказів.
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 13.11.2025 задоволено клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи, призначено у справі №926/2456/25 судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Чернівецькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (58013, Україна, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, будинок 194б, код ЄДРПОУ 45439920). Провадження у справі №926/2456/25 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.
25.11.2025 супровідним листом за вих.№926/2456/25-857/25 Господарським судом Чернівецької області скеровано матеріали справи №926/2456/25 на адресу Чернівецького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
09.02.2026 на адресу Господарського суду Чернівецької області надійшла справа №926/2456/25 та клопотання судового експерта (вх.№524) про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме: акти на закриття прихованих робіт та сертифікати відповідності застосованих будівельних матеріалів по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень для розміщення інклюзивно-ресурсного центру на вул. Небесної Сотні, 28-А в м.Чернівці (коригування)».
Крім того, експертом надіслано до відома суду акт попереднього розрахунку вартості виконання висновку експерта №190/25-29 та рахунок №481 від 02.02.2026 на суму 33926,40 грн.
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 17.02.2026 поновлено провадження у справі №926/2456/25 з 04.03.2026, задоволено клопотання судового експерта (вх.№524), підготовче судове засідання призначено на 04.03.2026 та зобов'язано сторін надати витребувану інформацію.
03.03.2026 через підсистему «Електронний суд» до Господарського суду Чернівецької області від представника відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) надійшла заява (вх.№990) про долучення до матеріалів справи витребуваних судом документів.
На призначений день розгляду справи представники сторін не заперечували щодо долучення до матеріалів справи поданих документів.
З урахуванням того, що судом отримано наявні у сторін документи, які є необхідними для судового експерта для виконання судової будівельно-технічної експертизи, матеріали справи №926/2456/25 необхідно направити Чернівецькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, якому було доручено проведення судової експертизи, проведення якої призупинено до отримання необхідних матеріалів.
В зв'язку з цим, провадження у справі №926/2456/25 слід зупинити.
Керуючись статтями 69, 102, 230, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Долучити до матеріалів справи отримані судом документи.
2. Провадження у справі №926/2456/25 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.
3. Матеріали справи №926/2456/25 надіслати Чернівецькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
4. Ухвала набирає законної сили 04.03.2026.
Повна ухвала складена та підписана 05.03.2026.
Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст.ст. 256, 257 ГПК України.
Суддя Микола ГУРИН
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.