79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
02.03.2026 Справа № 914/1816/25
За позовною заявою: 2 Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, м.Дрогобич Львівської області
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Сервіскотломонтаж-Львів», м.Львів
про стягнення 10967,00 грн неустойки за договором підряду №278 від 01.08.2024
Без участі представників сторін
встановив:
В провадженні Господарського суду Львівської області перебувала справа №914/1816/25 за позовною заявою 2 Аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіскотломонтаж-Львів» про стягнення 10967,00 грн неустойки за договором підряду №278 від 01.08.2024.
03.09.2025 рішенням господарського суду у справі №914/1816/25 позов задоволено, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіскотломонтаж-Львів» (79044, Львівська область, місто Львів, вулиця Садова, 2а/1, ідентифікаційний код 37801512) на користь 2 Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (82100, Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Спортивна, 44, ідентифікаційний код 14372923) 10967,00 грн та 3028,00грн судового збору.
26.09.2025 на примусове виконання рішення від 03.09.2025 видано наказ.
Під час розгляду справи судом позивач з заявою (вх.№17209/25 від 26.06.2025) на вимогу ухвали суду про відкриття провадження у справі долучив до матеріалів справи оригінали документів, доданих до позову, для їх огляду судом.
Відповідно до статті 92 Господарського процесуального кодексу України за заявою особи, яка надала суду оригінал письмового доказу, суд повертає оригінал доказу цій особі після його дослідження, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія письмового доказу або витяг з нього.
З огляду на вищевикладене, суд повертає оригінали документів, наданих для огляду.
Керуючись статтею 92, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,-
Повернути 2 Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області оригінали наступних документів: оригінал Договору від 01 серпня 2024 року № 278 на 9 арк.;
копія наказу ДСНС України “Про зміну найменування та внесення змін до установчого документа» (з основної діяльності) від 22.10.2024 №1103 на 1 арк.; копія Статуту 2 Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 8 арк.; Акт виконаних будівельних робіт №1 від 12.09.2024 на 2 арк.; Акт виконаних будівельних робіт №2 від 25.09.2024 на 2 арк.; Акт виконаних будівельних робіт №3 від 11.10.2024 на 2 арк.; календарний графік виконання робіт на об'єкті будівництва (Додаток 2 до Договору) на 2 арк.; лист від 09.12.2024 №82-1885/82-14 на 2 арк.; лист від 27.12.2024 №58-002-01-59/58-002-05 на 2 арк.; лист від 23.12.2024 №58-002-01-42/58-002-05 на 2 арк.; виписка з рахунка з Система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» за 27.12.2024 на 2 арк.; претензія від 29.01.2025 №58-002-01-81/58-002-14 на 1 арк.; повідомлення про вручення поштового відправлення (претензії) №8210000015559 на 1 арк.; обґрунтований розрахунок суми, що стягуються чи оспорюються (ціни позову) на 1 арк.; квитанція про сплату судового збору на 1 арк.; квитанція про надсилання Відповідачу позовної заяви з усіма додатками №3678478 на 3 арк.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню. Інформацію по справі, яка розглядається можна отримати за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.
Суддя Уляна ДІЛАЙ