вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
про залишення позовної заяви без руху
02.03.2026м. ДніпроСправа № 904/845/26
Суддя Красота О.І., розглянувши матеріали
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт", м. Дніпро
про стягнення заборгованості за договором підряду
Військова частина НОМЕР_1 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" і просить суд стягнути пеню за порушення терміну початку виконання робіт у розмірі 2 264 522,61 грн., пеню за порушення строків завершення будівництва у розмірі 709 775,74 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем умов Договору підряду № 516/4Д від 13.05.2025 в частині повного та своєчасного виконання робіт.
Дана позовна заява підлягає залишенню без руху на підставі такого.
Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.
Позовна заява містить зазначення ціни позову - 2 974 298,34 грн.
До того ж, в описовій частині позову вказано, що:
"сума штрафних санкцій за п. 13.5 Договору: пеня - 709 775,73 грн. (33 798 844,87 *0,1%*21).
Разом неустойка (пеня) за Договором підряду від 13.05.2025 № 516/4Д на будівництво фортифікаційних споруд за порушення терміну початку виконання робіт та порушення строків завершення будівництва складає 2 974 298,34 грн. (2 264 522,61 грн. + 709 775,74 грн.).".
Отже, сума пені, нарахована на підставі п. 13.5 Договору, є різною.
При цьому, Позивач у прохальній частині позову просить суд стягнути неустойку за Договором від 13.05.2025 № 516/4Д на загальну суму 2 974 298,34 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у розмірі 2 264 522,61 грн., пеню за порушення строків завершення будівництва у розмірі 709 775,74 грн.
Водночас, загальна сума пені за порушення терміну початку виконання робіт у розмірі 2 264 522,61 грн. та пені за порушення строків завершення будівництва у розмірі 709 775,74 грн. складає 2 974 298,35 грн.
За приписами ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху також у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити). Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави, визначеної абзацом другим частини першої цієї статті, суд у такій ухвалі зазначає про обов'язок такої особи зареєструвати електронний кабінет відповідно до статті 6 цього Кодексу. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 174, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Позовну заяву залишити без руху.
Позивачу протягом семи днів з дня вручення цієї ухвали усунути недоліки позовної заяви, а саме надати:
- письмові уточнення позовної заяви стосовно зазначення ціни позову, стягуваних сум та їх загальної суми.
Роз'яснити Позивачу, що в разі не усунення всіх недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась з позовною заявою.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 02.03.2026 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя О.І. Красота