пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
25 лютого 2026 року Справа № 903/15/26
Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М.П. розглянувши за правилами загального позовного провадження справу
за позовом Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк", м. Луцьк
до Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України", м. Луцьк
про стягнення 2469434,75 грн.,
за участю представників:
від позивача: Крисюк Ю. П. - керівник ( діє в порядку само представництва),
від відповідача: Собковський С. С. - адвокат (довіреність від 12.02.2026),
05.01.2026 в Господарському суді Волинської області зареєстровано позовну заяву Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк" від 31.12.2025 до Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" про стягнення 2469434,75 грн. неустойки за несвоєчасне виконання будівельних робіт за період з 13.12.2025 по 11.09.2025.
Ухвалою суду від 12.01.2026 було залишено без руху позовну заяву Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк" від 31.12.2025; встановлено Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк" строк для усунення вказаних недоліків впродовж 10-ти днів з дня одержання цієї ухвали, а саме: зареєструвати свій кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій електронний підсистемі (модулі), про що повідомити суд; надати докази надіслання копії позовної заяви з додатками відповідачу: опис вкладень у поштовий конверт та документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), поданих в оригіналі.
15.01.2026 до суду від Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк" надійшла заява на виконання ухвали про залишення позовної заяви без руху від 12.01.2026 з доказами надіслання копії позовної заяви з додатками відповідачу.
Ухвалою суду від 19.01.2026 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 25 лютого 2026 року.
Ухвалу про відкриття провадження у справі було направлено сторонам до їх електронних кабінетів.
20.02.2026 від Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" надійшов відзив на позов, в якому відповідач просить у задоволенні позову відмовити, посилаючись на те, що позивач не надав затвердженої належним чином проектно-кошторисної документації, що унеможливило виконання зобов'язання у строк, встановлений договором підряду № 1-МЛ19.04.2024.
В судовому засіданні 25.02.2026 представник позивача висловив бажання подати відповідь на відзив відповідача, просив надати час для підготовки відповіді на відзив.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
За змістом ст. 166 Господарського процесуального кодексу України позивач має право подати до суду відповідь на відзив.
З метою забезпечення позивачу процесуального права на подачу відповіді на відзив підготовче засідання слід відкласти.
Керуючись ст. ст. 166, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Відкласти підготовче засідання 18 березня 2026 року на 11:00 год.
2. Позивачу подати суду до 16.03.2026 відповідь на відзив відповідача.
3. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників в судове засідання не є обов'язковою.
4. Учасники справи можуть подавати документи засобами поштового зв'язку, електронною поштою або через підсистему “Електронний суд».
5. Рекомендувати учасникам справи ознайомлення з матеріалами справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, яку подавати через дистанційні засоби зв'язку.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.
Суддя І. О. Якушева