вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
про перехід до розгляду справи
за правилами загального позовного провадження
19.02.2026м. ДніпроСправа № 904/7250/25
За позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
про стягнення заборгованості за договором підряду
Суддя Ярошенко В.І.
Без участі (виклику) представників сторін
Військова частина НОМЕР_1 звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" про стягнення неустойки за Договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд № 103/4Д від 20.03.2025 у розмірі 756 989, 47 грн, з яких: пеня за порушення терміну початку виконання будівельних робіт (робіт 2-го етапу) у розмірі 322 252, 55 грн, пеня за порушення строків завершення будівництва у розмірі 221 928, 64 грн, штраф 7% вартості робіт за прострочення понад тридцять днів у розмірі 212 808, 29 грн.
Ухвалою суду від 25.12.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/7250/25. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
18.02.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" надійшла заява про розгляд справи за правилами загального позовного провадження із викликом сторін.
Дослідивши матеріали справи, обсяг та характер доказів у справі, значення для суспільного інтересу, з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, суд дійшов висновку, що цю справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 250 ГПК України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 234, 250 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1.Перейти до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.
2.Призначити справу до розгляду у підготовчому засіданні на 02.03.2026 о 11:30 год, за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. № 1-303.
3.Позивачу надати: докази понесення (фактичної оплати) ним додаткових витрат за понаднормове використання контейнерного обладнання; докази повідомлення замовника про факт затримки контейнерів в порту та затримки про завантаження на потяг.
Відповідачу надати обґрунтування вини експедитора у виникненні додаткових витрат, докази в підтвердження викладених обставин.
4.Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.
5.Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.
Суддя В.І. Ярошенко