вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
12.02.2026 м. ДніпроСправа № 904/7249/25
За позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА", м.Кривий Ріг Дніпропетровська область
про стягнення 708347,58 грн
Суддя Кеся Н.Б.
Військова частина ТОЇ70 (далі-Позивач) 22.12.2025 року через систему "Електронний суд" звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь неустойку за Договорами підряду від 20.03.2025 №109/4Д у сумі 708 347,58 грн, у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання будівельних робіт (робіт 2 етапу) у сумі 304 011,84 грн; пеню за порушення строків завершення будівництва у сумі 191 527,46 грн, штраф у розмірі семи 7% вартості робіт за прострочення понад тридцять днів у сумі 212 808,29 грн та 8 500,17 грн на відшкодування сплаченого судового збору.
В обґрунтування позову Позивач посилається на неналежне виконання Відповідачем своїх зобов'язань за Договором підряду №109/4Д від 02.12.2025 року.
За подання позову Позивач сплатив судовий збір на суму 8500,17 грн, що підтверджується платіжною інструкцією №270 від 05.12.2025 року.
24.01.2026 ухвалою суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження у закритому судовому засіданні та призначив підготовче засідання на 20.01.2026 о 12:30 год.
20.01.2026 Відповідач в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання сповіщений належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа (зв.арк.с. 71).
20.01.2026т ухвалою суд закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 12.02.2026 о 10:00 год.
12.02.2026 судове засідання не відбулося у зв'язку з екстреним відключенням електропостачання, про що складений Акт в в матеріалах справи.
В межах строку розгляду справи, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177-185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Відкласти підготовче засідання на 05.03.2026 о 14:30 год.
Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.
Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 3-302 за адресою: 49505, м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1.
Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України і окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.
Суддя Н.Б. Кеся