ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
23.12.2025Справа № 910/11692/25
За позовом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області
до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ"
про стягнення 2 307 030,81 грн.
Суддя: Людмила ШКУРДОВА.
Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання.
Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/11692/25 за позовом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ" про стягнення заборгованості за договором №3к-24 від 30.01.2024 про закупівлю робіт з капітального ремонту "Бородянський архів Бородянської селищної ради" по вул. Центральна, 311а в смт Бородянка Бучанського району Київської області у розмірі 2 307 030,81 грн., з яких: 2 279 900,00 грн. - попередня оплата, 27130,81 грн. - неустойка.
Вимоги позивача обгрунтовані тим, що в установлений договором строк відповідач не надав йому акт приймання виконаних будівельних робіт, а тому попередня оплата підлягає поверненню в повному обсязі.
Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що роботи ним виконані хоч із порушенням строку, на підтвердження чого надав суду акт приймання виконаних робіт та довідку про вартість робіт за грудень 2024 р. Враховуючи непідписання замовником даного акту відповідач 25.11.2025 подав до суду клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи на підтвердження обсягів та вартості виконаних згідно договору робіт.
Представник відповідача у підготовче засідання 23.12.2025 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про місце, дату та час судового розгляду був повідомлений в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.
У підготовчому засіданні 23.12.2025 суд постановив протокольну ухвалу про відмову у задоволенні клопотання відповідача про призначення судової будівельно-технічної експертизи.
Відповідно до ст. 185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Враховуючи, що судом вирішені питання, зазначені у частині другій статті 182 ГПК України, керуючись ст. 185 ГПК України, суд закриває підготовче провадження та призначає справу до судового розгляду по суті.
Керуючись ст.185, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 27.01.26 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23.
2. Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Людмила ШКУРДОВА