65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"22" грудня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/4196/25
Господарський суд Одеської області у складі головуючої судді Демченко Т.І.,
розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу № 916/4196/25
за позовом Санаторію «Одеса» Служби безпеки України (65015, м. Одеса, Французький бульвар, 52, код ЄДРПОУ 20000025);
до відповідача Приватного підприємства «Граніт - Монтажбуд» (88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Жемайте, 1, код ЄДРПОУ 42916137);
про стягнення 19 164,77грн
обставини справи:
Санаторій «Одеса» Служби безпеки України звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом до відповідача Приватного підприємства «Граніт - Монтажбуд» про стягнення 19 164,77грн збитків за невиконання умов договору підряду №186 від 21.10.2022.
Обґрунтовуючи позовні вимоги Санаторій «Одеса» Служби безпеки України посилається на неналежне виконання Приватним підприємством «Граніт - Монтажбуд» умов укладеного між сторонами договору підряду №186 від 21.10.2022.
Господарський суд Одеської області ухвалою від 17.10.2025 (у складі судді ОСОБА_1 ) прийняв позовну заяву, відкрив провадження у справі та призначив розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», п.9 ст.32 ГПК України, у зв'язку з прийняттям Вищою радою правосуддя рішення від 21.10.2025 №2163/0/15-25 «Про звільнення ОСОБА_1 з посади судді Господарського суду Одеської області у зв'язку з поданням заяви про відставку» , на виконання пункту 10.6.4. Засад використання автоматизованої системи документообігу в Господарському суді Одеської області, затверджених рішенням зборів суддів від 20.03.2025 №17-01/25, з метою дотримання строків визначених ГПК України, призначено повторний автоматичний розподіл судової справи №916/4196/25.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.10.2025 справу №916/4196/25 передано на розгляд судді Демченко Т.І.
Господарський суд Одеської області ухвалою від 27.10.2025 прийняв справу № 916/4196/25 до свого провадження, справу постановив розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.
Суд надіслав ухвалу від 27.10.2025 про прийняття справи до свого провадження відповідачу поштою із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (№R067027070555) на адресу відповідача: 88018, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Жемайте Юлії, буд. 1. Однак 10.11.2025 відправлення було повернуто до суду із зазначенням, що адресат відсутній за вказаною адресою.
Відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
У разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв'язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.
Подібна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 16.05.2018 у справі № 910/15442/17.
Крім того, Верховний Суд у постанові від 18.03.2021 у справі № 911/3142/19 указав, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, у даному випадку - суду (близька за змістом правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 27.11.2019 у справі № 913/879/17, від 21.05.2020 у справі № 10/249-10/19, від 15.06.2020 у справі № 24/260-23/52-б).
Також ухвалу про відкриття провадження у зазначеній справі суд офіційно оприлюднив у Єдиному державному реєстрі судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua.
З огляду на викладене відповідачу надано право бути обізнаним про прийняті у цій справі рішення та можливість реалізувати право на участь у судовому процесі у передбаченому процесуальним законом порядку.
У встановлений судом строк відповідач не скористався наданим статтею 165 ГПК України правом та відзив на позовну заяву не подав, як і не надав жодних доказів у справі, тоді як суд вчинив передбачені процесуальними приписами дії з повідомлення відповідного учасника справи про її розгляд, у зв'язку із чим суд вирішує справу за наявними матеріалами.
Судове рішення підписано без його проголошення у відповідності до приписів ч.4 ст.240 ГПК України.
установив:
21.10.2022 між Санаторієм «Одеса» Служби безпеки України (надалі - позивач) та приватним підприємством «Граніт-монтажбуд» (надалі - відповідач) був укладений договір підряду №186 (надалі - договір).
Відповідно до п.1.1 договору замовник доручає, а підрядник зобов'язується відповідно до проектно-кошторисної документації, у порядку та на умовах, визначених цим договором, залученими силами і засобами на власний ризик або з залученням субпідрядних організацій виконати роботи згідно проекту та технічного завдання (дефектного акту), викладеного в тендерній документації; найменування робіт: Капітальний ремонт будівлі їдальні санаторію Одеса СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, визначених згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021 2015, наступної категорії - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт; місце розташування об'єкта та виконання робіт: 65067, м. Одеса, Французький бульвар, 52. Строк виконання робіт: до 20 грудня 2022 року.
Згідно з п.п. 1.2-1.9 договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації; початок та закінчення ремонтних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору (додаток №3) та умовами договору; підрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх замовнику, тільки за згодою замовника; строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у договір у разі: обставин непереборної сили; відсутності фінансування; замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, договірної ціни; підрядник гарантує, що предмет договору відповідає видам діяльності, передбаченим його статутом та документами дозвільного характеру; замовник зобов'язується прийняти в строк виконані відповідно до п.1.2 роботи та оплатити їх за рахунок бюджетних коштів; обсяг закупівлі робіт може бути зменшено залежно від фактичного фінансування видатків замовника.
Відповідно до п.2.2 договору зазначена договірна ціна є твердою і складає: 6 318 277,84 грн з урахуванням ПДВ 1 053 046,31 грн.
Пунктами 3.1.1, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 договору передбачено, що підрядник зобов'язаний своїми силами, засобами та з власних матеріалів, виконати роботи належно у встановлені договором строки, відповідно до проектної-кошторисної документації, умов договору; нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування; своєчасно та за власний рахунок усувати недоліки, неякісно та/або виконані з відхиленням від технічних норм та правил і технічного завдання роботи, допущені з його вини; відшкодувати відповідно до законодавства та договору завдані замовнику збитки.
Відповідно до п.п. 4.2.7-4.2.9 договору замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим; відмовитися від договору в будь-який час до закінчення капітального ремонту об'єкта, оплативши підряднику виконану частину робіт; ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (безоплатного виправлення недоліків) за наявності істотних порушень підрядником умов договору, повідомивши про це його у 5-денний строк.
Згідно з п.п. 13.1, 13.7 договору приймання-передача виконаних робіт здійснюється відповідно до вимог законодавчих, нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію, та умов договору, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) замовник після їх виявлення повідомить про це підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів); якщо підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, замовник має право залучити до складання акта третіх осіб, повідомивши про це підрядника. Акт, складений без участі підрядника, надсилається йому для виконання протягом 2 днів після складання.
За п.п. 14.1, 14.3, 14.4, 14.5 договору підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Підрядник гарантує якість робіт, прямо передбачених цим договором, на термін 36 місяців та відповідно до Державних Будівельних Норм за умови дотримання правил експлуатації конструкції, обладнання та матеріалів, застосованих при виконанні робіт; підрядник гарантує, що всі матеріали, вироби та конструкції, які використовуються при виконанні робіт, сертифіковані відповідно Постанови КМУ від 20.12.2006 №1764 (Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд). Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття замовником всіх робіт за договором; в разі дострокового припинення договору або в разі якщо за договором будуть виконані не всі роботи, передбачені договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення договору або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за договором, відповідно. Гарантійний строк продовжуються на час, протягом якого результати закінчених робіт не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків, відповідальність за які несе підрядник, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок: невиконання вимог інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та обладнання об'єкту експлуатуючою організацією; інших незалежних від підрядника обставин.
Згідно з п.п. 14.6-14.7 договору протягом гарантійного строку замовник має право пред'являти підряднику вимоги, пов'язані з порушенням останнім умов цього договору, дефектами, недоліками, виявленими у результатах робіт. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов договору, яких замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані підрядником під час гарантійного періоду, замовник негайно інформує про це підрядника і представниками сторін складається дефектний акт; підрядник ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в дефектному акті; при ухиленні підрядника від цих обов'язків замовник має право залучити до цієї роботи іншого виконавця за рахунок підрядника.
Відповідно до п.п. 14.8-14.10 якщо підрядник відмовився взяти участь у складенні акту, замовник має право в порядку, визначеному договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його підряднику; підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення; відшкодування видатків на усунення недоліків замовником та/або третіми особами, а також відшкодування збитків здійснюється в наступному порядку: замовник надає підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а підрядник повинен перерахувати замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів; якщо між замовником з однієї сторони і підрядником з другої сторони виникне спір щодо усунення недоліків або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу; фінансування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, покладається на підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду підрядником або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками; у такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.
Відповідно до п.15.2 договору підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за договором: у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань підрядник сплачує замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочки; крім сплати штрафних санкцій підрядник компенсує замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за договором; за порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості; у разі виявлення недоліків (дефектів) у виконаних роботах - сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами); у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених замовником чи контролюючими органами протягом гарантійного строку експлуатації - сплачує штраф у сумі 1000 грн. за кожний день затримки; крім сплати штрафних санкцій підрядник компенсує замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за договором.
Відповідно до п.п. 18.1, 18.3, 18.4 договору цей договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє до 31 грудня 2022 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. Договір вважається виконаним після введення об'єкту в експлуатацію та закінчення всіх взаєморозрахунків між сторонами за цим договором.
03.07.2025 позивач направив відповідачу претензію від 23.06.2025 № 83/456 про відшкодування збитків за невиконання умов договору підряду від 21.10.2022 №186. Цим листом позивач повідомив, що за результатами аудиторського звіту, який проводився у Санаторії «Одеса» СБ України з 09.09.2024 по 08.11.2024, виявлено завищення вартості проєктних робіт та надав розрахунки аудиторського звіту. Позивач направив претензію засобами поштового зв'язку та надав суду докази відправки.
Відповідь від відповідача щодо результатів розгляду претензії за від 23.06.2025 № 83/456 позивачу не надходила.
Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи, керуючись принципом верховенства права та права на судовий захист, суд дійшов таких висновків.
Частинами першою та другою статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.
Згідно з частиною першою статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
21.10.2022 між Санаторієм «Одеса» Служби безпеки України (надалі - позивач) та приватним підприємством «Граніт-монтажбуд» (надалі - відповідач) був укладений договір підряду №186.
Згідно ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Відповідно до частини першої статті 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Договір є обов'язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).
Згідно із частиною першою статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Згідно з п.14.3 договору Підрядник гарантує якість робіт, прямо передбачених даним договором, на термін 36 місяців та відповідно до Державних Будівельних Норм за умови дотримання правил експлуатації конструкції, обладнання та матеріалів, застосованих при виконанні робіт; підрядник гарантує, що всі матеріали, вироби та конструкції, які використовуються при виконанні робіт, сертифіковані відповідно Постанови КМУ від 20.12.2006 №1764 (Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд).
Відповідно до п.14.6 договору протягом гарантійного строку замовник має право пред'являти підряднику вимоги, пов'язані з порушенням останнім умов цього договору, дефектами, недоліками, виявленими у результатах робіт.
За результатами аудиторського звіту, який проводився у Санаторії «Одеса» СБ України з 09.09.2024 по 08.11.2024, виявлено завищення вартості проєктних робіт, у зв'язку з чим Позивачем було направлено претензію відповідачу про відшкодування збитків у розмірі 19 164,77 грн, а саме - втрати за договором підряду №186 від 21.10.2022 у розмірі 16 435,64 грн та штраф у розмірі 2729,13 грн.
Відповідно до вимог статті 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Згідно з ст. 857 ЦК України робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.
За ст. 858 ЦК України якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника: 1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; 2) пропорційного зменшення ціни роботи; 3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.
Відповідно до ст.ст. 859, 860 ЦК України якщо договором або законом передбачено надання підрядником замовникові гарантії якості роботи, підрядник зобов'язаний передати замовникові результат роботи, який має відповідати вимогам статті 857 цього Кодексу протягом усього гарантійного строку. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи, якщо інше не встановлено договором підряду. Перебіг гарантійного строку починається з моменту, коли виконана робота була прийнята або мала бути прийнята замовником, якщо інше не встановлено договором підряду. До обчислення гарантійного строку за договором підряду застосовуються положення статті 676 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором або законом не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.
Згідно з ст. 883 ЦК України підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.
У відповідності до ч.1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно з вимогами ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
Відповідно до ст.ст. 76-78 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.
Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
З огляду на зазначене суд дійшов висновку, що позовна вимога про стягнення з відповідача на користь позивача суми основної заборгованості в розмірі 16 435,64 грн за виконані роботи підлягає судом задоволенню у повному обсязі.
Згідно із статтею 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Відповідно до п.15.2 договору підрядник у разі виявлення недоліків (дефектів) у виконаних роботах - сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами).
Відповідно до розміру розміру недоліків штраф має складати 3 287,13 (16 435,64 * 20% = 3287,13). Проте позивач у своїй позовній заяві зазначив штраф у розмірі 2729,13 грн.
Відповідно до ч.2 ст. 237 ГПК України при ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.
За приписами ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
За таких обставин та правового регулювання господарський суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог Санаторію «Одеса» Служби безпеки України.
На підставі ст.129 ГПК України на відповідача покладаються судові витрати позивача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Керуючись ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Позов Санаторію «Одеса» Служби безпеки України (65015, м. Одеса, Французький бульвар, 52, код ЄДРПОУ 20000025) до Приватного підприємства «Граніт - Монтажбуд» (88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Жемайте, 1, код ЄДРПОУ 42916137) про стягнення 19 164,77 грн задовольнити.
2. Стягнути з Приватного підприємства «Граніт - Монтажбуд» (88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Жемайте, 1, код ЄДРПОУ 42916137) на користь Санаторію «Одеса» Служби безпеки України (65015, м. Одеса, Французький бульвар, 52, код ЄДРПОУ 20000025) заборгованість у розмірі 19 164,77 (дев'ятнадцять тисяч сто шістдесят чотири грн 77 коп.) та витрати по сплаті судового збору у розмірі 3028,00 (три тисячі двадцять вісім грн).
Згідно з ч.ч.1, 2ст.241 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення у порядку, передбаченому ст.257 ГПК України.
Повний текст рішення складено 22 грудня 2025 року
Суддя Т.І. Демченко