ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
22.12.2025справа №910/12200/25
Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В. розглянув в порядку спрощеного позовного провадження
справу № 910/12200/25
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МБС-Інжинірінг» (вул. Пшенична, буд. 9, будівля літ. З, м. Київ, 03134; ідентифікаційний код 38591355)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (просп. Гузара Любомира, буд. 44, Київ, 03065; ідентифікаційний код 42795490)
про стягнення 189 840 грн,
без виклику представників сторін.
1. Стислий виклад позовних вимог
Товариство з обмеженою відповідальністю «МБС-Інжинірінг» (далі - Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (далі - ОГС) грошових коштів у сумі 189 840 грн.
Позовні вимоги мотивовано тим, що:
- 26.09.2023 Товариством (підрядник) і ОГС (замовник) було укладено договір №4600008425 (далі - Договір 1), за умовами якого підрядник за завданням замовника відповідно до умов Договору 1 зобов'язується на свій ризик надати послуги: інші завершальні будівельні роботи (Ремонт сховищ протирадіаційного укриття Лубенського проммайданчика та Яготинського проммайданчика Лубенського ЛВУМГ) згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів і технічної документації (які з урахуванням частини першої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) є послугами, а відповідно до норм Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Господарського кодексу України є роботами, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи згідно з умовами Договору 1;
- Товариством (принципал) і Акціонерним товариством «Оксі Банк» (далі - Банк; банк-гарант) 13.09.2023 було укладено договір №529/08/A/BGV про надання гарантії (далі - Договір 2), за умовами якого гарант надає гарантії виконання договору з метою забезпечення належного виконання принципалом умов договору, що укладається за результатами процедури закупівлі: «Інші завершальні будівельні роботи (Ремонт сховищ протирадіаційного укриття Лубенського проммайданчика та Яготинського проммайданчика Лубенського ЛВУМГ)», відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі №UА-2023-08-03-011315-а, що проводилася ОГС (бенефіціар); сума гарантії 189 840 грн;
- Банком 13.09.2023 видано банківську гарантію №529/08/A/BGV (далі - Гарантія), якою гарант гарантував виконання принципалом (позивачем) Договору 1 та безумовно зобов'язався протягом п'яти банківських днів після одержання паперового оригіналу першої письмової вимоги бенефіціара, оформленої належним чином (підпис уповноваженої особи, печатка бенефіціара (якщо передбачена)) та/або електронного SWIFT-повідомлення через банк бенефіціара на SWIFT, сплатити бенефіціару повну суму банківської гарантії, без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, без подання будь-яких інших документів, крім вимоги, або виконання будь-яких інших умов, за умови, що в тексті вимоги буде зазначено, що сума, яка вимагається, повинна бути сплачена у зв'язку з невиконанням/неналежним виконанням принципалом зобов'язань за Договором 1;
- бенефіціар звернувся до Банку із вимогою (SWIFT-вимога від 12.11.2024) про сплату грошової суми за Гарантією у сумі 189 840 грн;
- Банк листом від 12.11.2024 повідомив Товариство про необхідність здійснення гарантійного платежу у сумі 189 840 грн, у зв'язку з чим просив перерахувати кошти у зазначеній сумі на рахунок Банку;
- відповідно до платіжної інструкції від 13.11.2024 №8725 позивач сплатив на користь Банку грошові кошти у сумі 189 840 грн;
- Товариством було виконано умови Договору, що підтверджується, зокрема, актами приймання виконаних будівельних робіт від 30.09.2024 №1 за вересень 2024 (форма КБ-2в) на суму 958 927,38 грн, від 17.10.2024 №2 за жовтень 2024 (форма КБ-2в) на суму 576 661,80 грн, від 31.10.2024 №3 за жовтень 2024 (форма КБ-2в) на суму 278 703,89 грн, від 11.11.2024 №4 за листопад 2024 (форма КБ-2в) на суму 1 395 855,71 грн, коригуючим актом до акта приймання виконаних будівельних робіт від 31.10.2024 №1 на суму 82 112,39 грн та актом про завершення робіт за Договором 1, які підписані представниками обох сторін без будь-яких зауважень щодо обсягу та якості виконаних робіт;
- позивачем виконані роботи за Договором 1 частково із порушенням строків, визначених, зокрема, додатком №3 (Графік виконання робіт);
- з моменту повного виконання Товариством зобов'язань за Договором 1 та проведення остаточних розрахунків, у ОГС виник обов'язок щодо повернення забезпечення виконання Договору 1, що не було виконано відповідачем в порушення вимог статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі» та пункту 12.9 Договору 1.
2. Стислий виклад заперечень відповідача на позов
ОГС 28.10.2025 подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що банківська гарантія в момент її виконання припинила своє існування і як односторонній правочин, і як забезпечення Договору 1; при цьому ні Договором 1, ані законодавством не передбачено трансформації забезпечення зобов'язання в боргове зобов'язання замовника публічної закупівлі для цілей виконання частини другої статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі».
3. Стислий виклад відповіді позивача на відзив
Товариство 03.11.2025 подало суду відповідь на відзив, в якій наголосило на тому, що умови Договором 1 позивачем виконані, а тому відповідач мав повернути отриману суму забезпечення виконання Договору 1.
4. Стислий виклад заперечень відповідача на відповідь на відзив
ОГС 07.11.2025 подало суду заперечення на відповідь на відзив, в яких вказав про відсутність обов'язку з повернення отриманих за банківською гарантією коштів.
5. Процесуальні дії у справі
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.10.2025 прийняти позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.
Позивачем 03.11.2025 подано суду для огляду оригінали документів, копії яких додано до позовної заяви.
Судом оглянуто такі оригінали документів, встановлено відповідність наявних в матеріалах справи копій поданим оригіналам та листом від 07.11.2025 повернуто оригінали позивачу.
ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ
13.09.2023 Товариством (принципал) і Банком (банк-гарант) було укладено Договір 2, за умовами якого:
- бенефіціар - ОГС (розділ «Визначення термінів» Договору 2);
- Договір про закупівлю - це Договір про закупівлю, що укладається бенефіціаром та принципалом за результатом проведення процедури закупівлі спрощеної закупівлі, згідно з тендерною документацією для процедури закупівлі - відкриті торги за предметом закупівлі «Інші завершальні будівельні роботи (Ремонт сховищ протирадіаційного укриття Лубенського проммайданчика та Яготинського проммайданчика Лубенського ЛВУ.МГ)», затвердженою рішенням уповноваженої особи (протокол від 03.08.2023 №23-3145; ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-03-011315-а), в забезпечення виконання зобов'язань за яким надається гарантія (розділ «Визначення термінів» Договору 2);
- Банк, за заявою принципала, надає на користь бенефіціара гарантію для забезпечення виконання принципалом своїх зобов'язань перед бенефіціаром за Договором про закупівлю (пункт 1.1 Договору 2);
- сума гарантії складає 189 840 грн (пункт 1.2 Договору 2);
- гарантія набирає чинності з дати її видачі та діє до 30.11.2024 включно [далі - строк дії гарантії] (пункт 1.3 Договору 2);
- відповідальність Банку за гарантією перед бенефіціаром обмежується сумою гарантії (пункт 1.4 Договору 2);
- підписанням Договору 2 принципал підтверджує, що: він ознайомлений із формою, текстом та змістом гарантії; відповідність гарантії вимогам тендерної документації та Договору про закупівлю; зауважень до гарантії не має, і гарантує, що не буде у майбутньому мати до Банку жодних претензій у разі не прийняття бенефіціаром гарантії чи визнання її такою, що не відповідає умовам тендерної документації та Договору про закупівлю (пункт 1.5 Договору 2);
- зобов'язання принципала перед Банком за Договором 2 забезпечуються: всім майном та грошовими коштами принципала, на яке може бути звернуто стягнення відповідно до положень чинного законодавства України; неустойкою (пеня, штраф), передбаченою умовами Договору 2, порукою фізичної особи ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), за відповідним договором поруки, який має бути укладений з Банком в день укладення Договору 2 (пункт 2.1 Договору 2);
- сторони визнають право Банку укладати договори, спрямовані на забезпечення виконання зобов'язань принципала за Договором 2, як із самим принципалом, так і з третіми особами - поручителями, майновими поручителями, гарантами (пункт 2.2 Договору 2);
- Банк надає гарантію після сплати комісії за надання гарантії згідно з пунктом 3.2 Договору 2 та оформлення договорів забезпечення виконання зобов'язань принципала за Договором 2 /розміщення принципалом грошового покриття, якщо це вимагається умовами Договору 2 (пункт 3.1 Договору 2);
- не пізніше дня отримання гарантії принципал сплачує Банку комісію за надання гарантії у сумі 4 760 грн, без ПДВ, шляхом безготівкового перерахування на рахунок в Банку (пункт 3.2 Договору 2);
- надання гарантії Банком на користь бенефіціара здійснюється шляхом: направлення гарантії в електронній формі (у формі електронного документу, підписаного з боку Банку кваліфікованим електронним підписом та завіреного кваліфікованою електронною печаткою Банку) на електронну пошту, вказану принципалом у заяві про надання гарантії, для її наступної передачі бенефіціару; при цьому, принципал розуміє та приймає ризики, що можуть виникнути у зв'язку із таким способом передачі гарантії (пункт 3.3 Договору 2);
- порядок сплати Банком коштів за гарантією в разі отримання вимоги бенефіціара:
вимога бенефіціара про сплату гарантом грошової суми за гарантією (разом із документами, якими вона супроводжується, якщо подання таких документів передбачено умовами гарантії) повинна бути надана гаранту у формі та спосіб, передбачені гарантією, до закінчення строку дії гарантії;
Банк розглядає вимогу бенефіціара за гарантією протягом строку, зазначеного в гарантії;
протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання вимоги бенефіціара за гарантією, Банк письмово повідомляє принципала про отримання такої вимоги, надсилає її копію (разом із копіями документів, якими вона супроводжувалась, якщо подання таких документів передбачалось умовами гарантії);
принципал в строк, визначений у письмовій вимозі Банка, зобов'язаний: перерахувати Банку грошові кошти в сумі, зазначеній Банком та необхідній для виконання вимоги бенефіціара на оплату за гарантією, на рахунок, зазначений Банком (у разі, якщо принципалом не було розміщено грошове покриття); письмово повідомити Банк про виявлену невідповідность вимоги бенефіціара документів, якими супроводжується вимога, умовам гарантії, або підстави неправомірності вимоги;
Банк сплачує кошти бенефіціару за гарантією в разі отримання вимоги, що становить належне представлення; Банк перераховує бенефіціару кошти за гарантією в строк, визначений у гарантії, та за реквізитами, вказаними у гарантії або вимозі;
у випадку повного або частково невиконання принципалом своїх зобов'язань щодо перерахування коштів для здійснення платежу за вимогою Банку/формування грошового покриття, гарант виконує платіж за гарантією за рахунок власних коштів;
у разі здійснення виплати за гарантією гарант повідомляє принципала про здійснений платіж за гарантією у день такої виплати по телефону або за допомогою інших засобів зв'язку і надсилає принципалу відповідне письмове повідомлення про таку виплату протягом 1 (одного) робочого дня після здійснення платежу за гарантією (пункт 3.4 Договору 2);
- гарант має право відмовити бенефіціару в задоволенні його вимог у таких випадках: якщо вимога (копії документів, якими вона супроводжувалась, якщо подання таких документів передбачалось умовами гарантії) не відповідають вимогам та умовам гарантії; якщо вимога (копії документів, якими вона супроводжувалась, якщо подання таких документів передбачалось умовами гарантії) суперечать вимогам чинного законодавства України; у разі наявності рішення суду щодо заборони Банку здійснення виплати бенефіціару за гарантією; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України (пункт 3.5 Договору 2);
- гарант не відповідає перед принципалом за наслідки виконання вимоги, причиною пред'явлення якої стали безпідставні та/або неправомірні дії бенефіціара та/або його представників - посадових та уповноважених осіб та/або третіх осіб (пункт 3.6 Договору 2);
- Договір 2 є укладений з дня його підписання представниками сторін та діє до повного виконання зобов'язань сторонами за Договором 2 (пункт 7.1 Договору 2).
26.09.2023 Товариством (підрядник) і ОГС (замовник) було укладено Договір 1, за умовами якого:
- підрядник за завданням замовника, згідно з умовами Договору 1, зобов'язується на свій ризик надати послуги: Інші завершальні будівельні роботи (Ремонт сховищ протирадіаційного укриття Лубенського проммайданчика та Яготинського проммайданчика Лубенського ЛВУМГ) відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів і технічної документації (які з урахуванням частини першої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) є послугами, а згідно з нормами ЦК України та Господарського кодексу України є роботами), а замовник - прийняти та оплатити такі роботи відповідно до умов Договору 1 (пункт 1.1 Договору 1);
- склад, обсяги, вартість робіт та строки визначені технічними, якісними та кількісними характеристиками (додаток №1), договірною ціною (додаток №2) та графіком виконання робіт (додаток №3), які є невід'ємною частиною Договору 1 (пункт 1.2 Договору 1);
- обсяг закупівлі робіт може бути зменшений з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» або іншого нормативно-правового акту, що визначає підстави для зміни істотних умов договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (пункт 1.3 Договору 1);
- загальна вартість виконуваних робіт за Договором 1, що є ціною Договору 1 згідно з договірною ціною (додаток №2), становить 3 796 800 грн, в тому числі ПДВ 20% - 632 800 грн (пункт 3.1 Договору 1);
- оплата за Договором 1 проводиться в такому порядку: замовник оплачує вартість прийнятих замовником робіт на розрахунковий рахунок підрядника протягом 30 (тридцяти) календарних днів, але не раніше ніж через 20 (двадцять) календарних днів з моменту прийняття робіт, що підтверджується актами приймання виконаних робіт та довідками про вартість виконаних робіт; при складанні актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт використовуються форми документів КБ-2в та КБ-3; виконання робіт за Договором 1 у повному обсязі підтверджується підписаним сторонами актом про завершення виконання робіт, складеним у довільній формі (пункт 3.3 Договору 1);
- підрядник зобов'язується виконати роботи до 30.09.2024 (пункт 4.1 Договору 1);
- підрядник зобов'язується виконати роботи з обов'язковим дотриманням погодженого із замовником графіку виконання робіт [додаток №3] (пункт 4.2 Договору 1);
- строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір 1 у випадках, передбачених чинним законодавством України (пункт 4.3 Договору 1);
- датою закінчення виконання підрядником робіт за Договором 1 вважається дата підписання сторонами акта про завершення виконання робіт; виконання робіт може бути закінчено підрядником достроково за умови письмової згоди замовника (пункт 4.4 Договору 1);
- місце виконання робіт:
Сховище, протирадіаційне укриття Лубенський ПМ: Полтавська обл.. Лубенський район, с. Піски, вул. П'ятикопа 2А/23;
Сховище, протирадіаційне укриття Яготинський ПМ: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Ничипорівка вул. Богдана Хмельницького 40/7 (пункт 4.5 Договору 1);
- передбачені Договором 1 роботи підрядник виконує в умовах діючого виробництва, яке є об'єктом підвищеної небезпеки; при цьому, підрядник виконує роботи, не порушуючи режимів транспортування газу та роботи газотранспортної системи, вимог з промислової безпеки та охорони праці із залученням своїх висококваліфікованих фахівців з використанням сучасних технологій; підрядник відповідає перед замовником за якість виконаних робіт та їх відповідність вимогам, встановленим національними стандартами, будівельними нормами, локальними актами замовника, іншими нормативно-правовими документами та умовами Договору 1 (пункт 4.6 Договору 1);
- передача виконаних робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актами приймання виконаних робіт, підписаними уповноваженими представниками сторін (пункт 5.1 Договору 1);
- кожен акт приймання виконаних робіт та довідку про вартість виконаних робіт готує підрядник і надає їх замовнику не пізніше останнього робочого дня звітного місяця; разом з кожним актом приймання виконаних робіт підрядник надає замовнику повний комплект виконавчої документації за звітний період, оформленої належним чином, відповідно до вимог чинних нормативних документів; приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт в частині фактично виконаних робіт, їх відповідність показникам якості, комплектність виконавчої документації, та, у разі відсутності явних недоліків, підписує його в рамках цього ж строку, або направляє мотивоване заперечення в порядку, передбаченому пунктом 15.10 Договору 1; при прийманні виконаних робіт замовник може витребувати сертифікати/паспорти на застосовані матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством; при прийманні виконаних робіт замовник може витребувати сертифікати/паспорти на застосовані матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством (пункт 5.2 Договору 1);
- виконання підрядником робіт за Договором 1 у повному обсязі підтверджується підписаним сторонами актом про завершення виконання робіт, який складає підрядник і надає на підпис замовнику; замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів підписує акт про завершення виконання робіт, або надає підряднику мотивовану відмову від його підписання; фіксація, усунення недоліків та підписання за результатами їх усунення акта про завершення виконання робіт здійснюється в порядку, встановленому пунктами 5.4, 5.5 та 5.6 Договору 1 (пункт 5.7 Договору 1);
- підписанням Договору 1 сторони встановлюють, що особи, які будуть підписувати акти приймання виконаних робіт та інші документи, повинні мати відповідні повноваження на таке підписання; у випадку відсутності відповідних повноважень у особи, яка підписала від імені підрядника зазначені документи, замовник має право не сплачувати за виконані підрядником роботи та відмовитися від їх приймання; у випадку відсутності відповідних повноважень у особи, яка підписала документи від імені замовника, останній або вживає заходів до їх підписання повноважною особою або оплачує виконані роботи, після чого вважається, що повноваження підписанта з боку замовника підтверджені належним чином (пункт 5.8 Договору 1);
- відповідно до умов пункту 6 розділу 4 тендерної документації процедури закупівлі за предметом закупівлі «Інші заверш альні будівельні роботи (Ремонт сховищ протирадіаційного укриття Лубенського проммайданчика та Яготинського проммайданчика Лубенського ЛВУМ Г)» згідно з оголошенням про проведення процедури закупівлі №UA-2023-08-03-011315-а, оприлюдненим на вебпорталі Уповноваженого органу 03.08.2023; підрядник зобов'язується надати замовнику не пізніше дати укладення Договору 1 в забезпечення виконання Договору 1 безвідкличну безумовну банківську гарантію на суму 189 840 грн, що становить 5% відсотків ціни Договору 1 (пункт 12.1 Договору 1);
- права та обов'язки сторін за Договором 1 настають за умови настання відкладальної обставини (відповідно до частини першої статті 212 ЦК України), а саме надання підрядником замовнику в забезпечення виконання Договору 1 гарантії згідно з пунктом 12.1 Договору 1 (пункт 12.2 Договору 1);
- термін дії гарантії - до 30.11.2024 включно; у разі продовження строку дії Договору 1 підрядник зобов'язується надати замовнику не пізніше дати укладання додаткової угоди про продовження строку дії Договору 1 оригінал нової банківської гарантії або оригінал документу про внесення змін до наданої гарантії, що свідчить про забезпечення виконання зобов'язань підрядником за Договором 1 на строк, на який продовжено строк дії Договору 1 (пункт 12.3 Договору 1);
- у разі невиконання (неналежного виконання) підрядником основного зобов'язання за Договором 1 замовник має право одержати задоволення своїх вимог, передбачених умовами Договору 1 та чинним законодавством України, на умовах, визначених гарантією; під невиконанням (неналежним виконанням) підрядником основного зобов'язання за Договором 1 сторони розуміють невиконання робіт підрядником у строк виконання робіт, визначений у пункті 4.1 Договору 1 (пункт 12.8 Договору 1);
- забезпечення виконання Договору 1 повертається у випадках, передбачених статтею 27 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) за умови настання граничної дати оплати (остаточного розрахунку) відповідно до умов Договору 1, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня настання таких обставин; повернення забезпечення виконання Договору 1 здійснюється шляхом надіслання відповідного листа (повідомлення) підряднику або банку-гаранту, у разі надання підрядником забезпечення виконання Договору 1 у вигляді оригіналу банківської гарантії в паперовій формі; повернення забезпечення виконання Договору 1, наданого у вигляді електронної банківської гарантії, здійснюється шляхом направлення відповідного SWIFT-повідомлення через банк бенефіціара на адресу банка-гаранта; моментом належного виконання зобов'язання замовника щодо повернення оригіналу гарантії є дата, зазначена на відповідному супровідному листі (повідомлені) замовника (пункт 12.9 Договору 1);
- Договір 1 вважається укладеним з моменту його підписання сторонами і діє до 31.10.2024; в частині гарантійних зобов'язань Договір 1 діє до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання (пункт 13.1 Договору 1).
Додатком №3 до Договору 1 сторони погодили такий графік виконання робіт:
- ремонт сховища протирадіаційного укриття Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ; граничний строк виконання робіт - 31.07.2024;
- ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ Лубенського ЛВУМГ; граничний строк виконання робіт - 30.09.2024.
За умовами пункту 4.1 Договору 1 підрядник зобов'язується виконати роботи до 30.09.2024.
Датою закінчення виконання підрядником робіт за Договором 1 вважається дата підписання сторонами акта про завершення виконання робіт; виконання робіт може бути закінчено підрядником достроково за умови письмової згоди замовника (пункт 4.4 Договору 1).
На виконання умов Договору 1 сторонами було підписано такі акти приймання виконаних будівельних робіт:
- від 30.09.2024 №1 (за вересень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ), коригувальний акт від 31.10.2024 до акта від 30.09.2024 №1 (за жовтень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ);
- від 17.10.2024 №2 (за жовтень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ);
- від 31.10.2024 №3 (за жовтень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Лубенського ПМ);
- від 11.11.2024 №4 (за листопад 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ).
09.12.2024 сторонами підписано акт про завершення робіт за Договором 1, згідно з яким:
- відповідно до умов Договору 1 підрядник виконав, а замовник прийняв визначені предметом Договору 1 послуги (пункт 1);
- підрядник виконав послуги з «Інші завершальні будівельні роботи (Ремонт сховища протирадіаційного укриття Лубенського та Яготинського ПМ Лубенського ЛВУМГ)» за Договором 1 в розрізі Слобожанського ЛВУМГ на загальну суму 3 128 036,39 грн з урахуванням ПДВ, відповідно до актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3; якість виконаних робіт відповідає вимогам державних будівельних норм та стандартів, інших нормативних документів, що регламентують проведення будівельних робіт, технічним характеристикам нормативно-технічної документації та документації заводів, фірм-виробників (пункт 2);
- економія вартості фактично виконаних робіт відбулась за рахунок уточнення обсягів робіт (зменшення витрат на відрядження, зменшення цін на матеріали) (пункт 3).
Згідно з пунктом 12.8 Договору 1 у разі невиконання (неналежного виконання) підрядником основного зобов'язання за Договором 1 замовник має право одержати задоволення своїх вимог, передбачених умовами Договору 1 та чинним законодавством України, на умовах, визначених гарантією. Під невиконанням (неналежним виконанням) підрядником основного зобов'язання за Договором 1 сторони розуміють невиконання робіт підрядником у строк виконання робіт, визначений у пункті 4.1 Договору 1.
Відповідач звернувся до Банка з письмовою вимогою від 12.11.2024 №ТОВВИХ-24-17327, в якій на підставі банківської гарантії від 13.09.20023 №529/08/A/BGV (забезпечення виконання договору) звернувся з письмовою вимогою сплатити 189 840 грн у зв'язку з тим, що принципал - Товариство неналежним чином виконав зобов'язання за Договором 1, а саме: порушено пункт 4.1 Договору 1 (прострочення термінів виконання робіт).
Банк повідомленням без номера і дати повідомив Товариство про те, що тримав від ОГС СВІФТ-вимогу бенефіціара від 12.11.2024 №DEM-12112024/2 про сплату 189 840 грн, у звязку з настанням гарантійного випадку за умовами банківської гарантії від 13.09.2023 №529/08/А/BGV, наданої відповідно до Договору 2; Банк просив Товариство для забезпечення компенсації суми вимоги у строк до 15.02.2024, сплатити Банку 189 840 грн на відповідні реквізити; призначення платежу: «Сплата грошових зобов'язань згідно договору № 529/08/А/BGV від 13 вересня 2023 року, без ПДВ».
Платіжною інструкцією від 13.11.2024 №8725 Товариство перерахувало кошти у сумі 189 840 грн, призначення платежу «Сплата грошових зобов'язань згідно договору № 529/08/A/BGV від 13 вересня 2023 року, без ПДВ.».
15.11.2024 відповідач платіжною інструкцією від 15.11.2024 №7559643_00000/3d07808f-66d9-45ac-8681-c995a3494307 отримав кошти у сумі 189 840 грн, призначення платежу «Перерахування коштів в рамках Вимоги DEM- 12112024/2 від 12.11.2024 за гарантією № 529/08/A/BGV від 13.09.2023 та розпорядження від 15.11.2024».
Разом з тим, пунктом 12.9 Договору 1 передбачено, що забезпечення виконання Договору 1 повертається у випадках, передбачених статтею 27 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) за умови настання граничної дати оплати (остаточного розрахунку) відповідно до умов Договору 1, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня настання таких обставин; повернення забезпечення виконання Договору 1 здійснюється шляхом надіслання відповідного листа (повідомлення) підряднику або банку-гаранту, у разі надання підрядником забезпечення виконання Договору 1 у вигляді оригіналу банківської гарантії в паперовій формі; повернення забезпечення виконання Договору 1, наданого у вигляді електронної банківської гарантії, здійснюється шляхом направлення відповідного SWIFT-повідомлення через банк бенефіціара на адресу банка-гаранта; моментом належного виконання зобов'язання замовника щодо повернення оригіналу гарантії є дата, зазначена на відповідному супровідному листі (повідомлені) замовника.
Втім, відповідач, після прийняття виконаних позивачем робіт, забезпечення виконання Договору 1 у порушення пункту 12.9 Договору 1 і положень статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі» Товариству не повернув.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ
Статтею 560 ЦК України передбачено, що за гарантією банк, інша фінансова установа (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.
Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.
Відповідно до частин першої - четвертої статті 563 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії.
Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії.
У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах кредитор повинен вказати, у чому полягає порушення боржником основного зобов'язання, забезпеченого гарантією.
Кредитор може пред'явити вимогу до гаранта у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано.
Згідно зі статтею 564 ЦК України після одержання вимоги кредитора гарант повинен негайно повідомити про це боржника і передати йому копії вимоги разом з доданими до неї документами.
Гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом з доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк і встановити відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії.
Пунктами 17 - 20 Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 №639 (у редакції постанови правління Національного банку України від 25.01.2018 №5; далі - Положення), передбачено, що принципал або особа, яка діє в його інтересах (далі - принципал), для отримання гарантії подає до банку-гаранта заяву про надання гарантії.
Заява про надання гарантії складається в довільній формі та повинна обов'язково містити реквізити, передбачені в пункті 19 розділу II цього Положення.
Банк-гарант має право вимагати від принципала зазначення в заяві про надання гарантії іншої додаткової інформації.
Заява про надання гарантії обов'язково повинна містити такі реквізити:
1) найменування та місцезнаходження банку-гаранта або умови визначення банку-гаранта банком-контргарантом;
2) назву документа «Заява про надання гарантії»;
3) дату складання та номер заяви про надання гарантії (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);
4) повне найменування принципала - юридичної особи, для принципала - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);
5) код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) - для принципала - юридичної особи-резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала - фізичної особи-резидента або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
6) назву національної валюти або іноземної валюти, у якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 №34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.04.2016 №269) (зі змінами) (далі - Класифікатор);
7) суму гарантії цифрами та словами;
8) реквізити договору або іншого правочину, який згідно із законодавством України має силу договору (за наявності), або посилання на реквізити тендерної документації, де передбачені базові відносини;
9) найменування бенефіціара - юридичної особи, для бенефіціара - фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
10) код згідно з ЄДРПОУ - для бенефіціара - юридичної особи-резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для бенефіціара - фізичної особи-резидента або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
11) умови гарантії;
12) строк дії гарантії/дата закінчення дії гарантії;
13) підпис(и) уповноваженої(их) особи(іб) принципала - юридичної особи (для принципала - фізичної особи - лише її підпис).
Принципал має право в заяві про надання гарантії доручити банку-гаранту:
1) списати кошти в національній або іноземних валютах з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії;
2) утримати з належних йому коштів комісійну винагороду та відшкодувати витрати, що належать банку-гаранту та іншим банкам, що беруть участь у наданні гарантії;
3) здійснити інші дії.
Відповідно до пунктів 24 - 26 Положення Банк-гарант після прийняття рішення про надання гарантії готує проект договору про надання гарантії (з урахуванням вимог статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») і відповідно до внутрішніх положень банку подає його принципалу для підписання.
Банк-гарант має право не укладати окремий договір про надання гарантії, якщо в заяві про надання гарантії передбачені всі умови, за якими надається гарантія, і ця заява погоджена з банком-гарантом та має силу договору про надання гарантії.
Банк-гарант, перевіривши прийнятність умов договору про надання гарантії і правильність оформлення поданих документів та отримавши підтвердження принципала про згоду з умовами договору про надання гарантії, підписує гарантію і надсилає/передає гарантію згідно з інструкціями, зазначеними в заяві про надання гарантії, протягом строку, визначеного договором про надання гарантії.
Оригінал гарантії в паперовому вигляді передається (через принципала або через авізуючий банк, або безпосередньо) бенефіціару, одна копія такої гарантії залишається в банку-гаранті, інша - передається принципалу.
Банк-гарант надсилає примірник електронної гарантії бенефіціару або банку бенефіціара та/або принципалу для подальшого передавання бенефіціару. Банк-гарант надсилає один електронний примірник принципалу, інший - зберігає в електронному архіві банку-гаранта.
Гарантія повинна містити такі реквізити:
1) назву документа;
2) номер, місце складання, дату видачі;
3) повне найменування принципала - юридичної особи, для принципала - фізичної особи - прізвище, імя та по батькові (за наявності);
4) код згідно з ЄДРПОУ - для принципала - юридичної особи-резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала - фізичної особи-резидента або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
5) назву валюти, у якій надається гарантія;
6) суму гарантії цифрами та словами;
7) назву валюти платежу, якщо вона відрізняється від валюти, у якій надається гарантія;
8) дату, номер і назву (у разі наявності таких реквізитів) відповідного документа, з якого виникають базові відносини;
9) найменування бенефіціара - юридичної особи, для бенефіціара - фізичної особи - прізвище, імя, по батькові (за наявності);
10) код згідно з ЄДРПОУ - для бенефіціара - юридичної особи-резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для бенефіціара - фізичної особи-резидента або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
11) найменування банку-гаранта;
12) дату закінчення дії або строк дії гарантії чи обставини, за яких строк дії гарантії є закінченим;
13) умови, за яких надається право вимагати платіж;
14) умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії (у разі потреби);
15) підпис(и) уповноваженої(их) особи(іб) банку-гаранта;
16) інші умови (за потреби).
Реквізити гарантії банку, наданої як забезпечення тендерної пропозиції відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», повинні відповідати вимогам до забезпечення тендерної пропозиції, установленим нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.
Згідно з пунктами 36 - 38 Положення Банк-гарант (резидент), отримавши від бенефіціара або банку бенефіціара, або іншого банку вимогу, перевіряє достовірність цієї вимоги, а також те, що вона становить належне представлення.
Банк-гарант (резидент) надсилає копію вимоги, що становить належне представлення, принципалу (разом із копіями документів, якими вона супроводжувалася, якщо подання таких документів передбачалось умовами гарантії).
Банк-гарант (резидент) сплачує кошти бенефіціару за гарантією в разі отримання вимоги, що становить належне представлення.
Банк-гарант (резидент) сплачує кошти за гарантією на умовах і в строки, передбачені гарантією для оплати вимоги та згідно з реквізитами, зазначеними в гарантії, якщо інші реквізити не визначені у вимозі.
Статтею 27 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:
1) після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю;
2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
3) у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону;
4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.
Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю.
Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників.
Додатком №3 до Договору 1 сторони погодили такий графік виконання робіт:
- ремонт сховища протирадіаційного укриття Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ; граничний строк виконання робіт - 31.07.2024;
- ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ Лубенського ЛВУМГ; граничний строк виконання робіт - 30.09.2024.
За умовами пункту 4.1 Договору 1 підрядник зобов'язується виконати роботи до 30.09.2024.
Датою закінчення виконання підрядником робіт за Договором 1 вважається дата підписання сторонами акта про завершення виконання робіт; виконання робіт може бути закінчено підрядником достроково за умови письмової згоди замовника (пункт 4.4 Договору 1).
На виконання умов Договору 1 сторонами було підписано такі акти приймання виконаних будівельних робіт: від 30.09.2024 №1 (за вересень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ), коригувальний акт від 31.10.2024 до акта від 30.09.2024 №1 (за жовтень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ); від 17.10.2024 №2 (за жовтень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ); від 31.10.2024 №3 (за жовтень 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Лубенського ПМ); від 11.11.2024 №4 (за листопад 2024 року; найменування об'єкта: ремонт сховища протирадіаційного укриття Яготинського ПМ).
09.12.2024 сторонами підписано акт про завершення робіт за Договором 1.
Оскільки станом на 30.09.2024 позивачем обумовлені Договором 1 роботи не були виконані, відповідач скористався своїм правом, передбаченим пунктом 12.8 Договору 1, на одержання коштів за гарантією.
Втім, за умовами пункту 12.9 Договору 1 забезпечення виконання Договору 1 повертається у випадках, передбачених статтею 27 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) за умови настання граничної дати оплати (остаточного розрахунку) відповідно до умов Договору 1, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня настання таких обставин; повернення забезпечення виконання Договору 1 здійснюється шляхом надіслання відповідного листа (повідомлення) підряднику або банку-гаранту, у разі надання підрядником забезпечення виконання Договору 1 у вигляді оригіналу банківської гарантії в паперовій формі; повернення забезпечення виконання Договору 1, наданого у вигляді електронної банківської гарантії, здійснюється шляхом направлення відповідного SWIFT-повідомлення через банк бенефіціара на адресу банка-гаранта; моментом належного виконання зобов'язання замовника щодо повернення оригіналу гарантії є дата, зазначена на відповідному супровідному листі (повідомлені) замовника
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю.
Так, позивач обумовлені Договором 1 роботи виконав у повному обсязі, хоча й деякі з них з порушенням строків виконання, в свою чергу, ОГС прийняв роботи без зауважень та заперечень щодо обсягу та якості, що підтверджується наявними в матеріалах справи актами приймання виконаних будівельних робіт за вересень, жовтень і листопад 2024 року, а також актом від 09.12.2024 про завершення робіт за Договором 1.
Доводи ж відповідача стосовно відсутності у останнього обов'язку з повернення позивачу забезпечення виконання Договору 1 спростовуються як положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», так і Договору 1.
Таким чином, відповідач мав повернути Товариству забезпечення виконання Договору 1 з огляду на виконання позивачем свого зобов'язання за Договором 1, а тому вимоги Товариства про стягнення з ОГС грошових коштів у сумі 189 840 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Що ж до доводів відповідача стосовно того, що у позивача наявний обов'язок сплатити ОГС суми штрафу та пені за порушення строків виконання робіт за Договором 1, а тому у відповідача відсутній обов'язок з повернення забезпечення виконання Договору 1, то ОГС (бенефіціар) не позбавлений права вжити передбачених законом та Договором 1 заходів задля поновлення свого порушеного права внаслідок несвоєчасного виконання постачальником своїх договірних зобов'язань.
За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.
Керуючись статтями 13, 73, 74, 76 - 79, 86, 129, 232, 233, 236 - 238, 240, 247-252 ГПК України, Господарський суд міста Києва
1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «МБС-Інжинірінг» (вул. Пшенична, буд. 9, будівля літ. З, м. Київ, 03134; ідентифікаційний код 38591355) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (просп. Гузара Любомира, буд. 44, Київ, 03065; ідентифікаційний код 42795490) про стягнення 189 840 грн задовольнити повністю.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (просп. Гузара Любомира, буд. 44, Київ, 03065; ідентифікаційний код 42795490) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МБС-Інжинірінг» (вул. Пшенична, буд. 9, будівля літ. З, м. Київ, 03134; ідентифікаційний код 38591355) 189 840 (сто вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок) грн грошових коштів і 2 422 (дві тисячі чотириста двадцять дві) грн судового збору.
Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повне судове рішення складено 22.12.2025.
Суддя Оксана Марченко