12.04.07р.
Справа № 19/73(25/284-06)-07
За позовом Закритого акціонерного товариства «Криворіжаглобуд», м.Кривий Ріг
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Крома», м.Кривий Ріг
про стягнення 10824,74 грн.
Суддя Петренко І.В.
Представники:
Від позивача: не з"явився
Від відповідача: Леонтенко В.В. дов. від 11.04.2007р.
Позивач звернувся з позовом до відповідача і просить стягнути штраф за порушення строків виконаних робіт в розмірі 9212,40 грн.; пеню за порушення строків виконання робіт в сумі 506,86 грн.; заборгованість по сплаті наданих на підставі п.3.7 Договору послуг в сумі 552,74 грн.; штраф за несплату наданих на підставі п.3.7 Договору в сумі 552,74 грн.
Постановою Постановою Вищого господарського суду України від 01.03.2007р. скасовано Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.12.2006р. та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2006р. у справі №25/284-06 скасовано, а справу передано на новий розгляд.
Розпорядженням в.о.голови господарського суду від 29.03.2007р. справу передано на новий розгляд судді Петренко І.В.
Позивач в судове засідання не з'явився, заявив клопотання про відкладення розгляду справи, через неможливість забезпечити явку представника, у зв'язку з відрядженням представника.
На підставі вищевикладеного та необхідністю надання додаткових доказів, розглянути справу в даному судовому засіданні неможливо, тому розгляд справи підлягає відкладенню.
Керуючись ст.ст.77, 86 ГПК України, господарський суд, -
Відкласти розгляд справи на 19.04.2007року о 15:00 в каб.№31.
Позивачу надати докази в обгрунтування позову, правоустановчі документи, оригінал договору (копію до справи), довідка про включення до держреєстру (ЄДРПОУ), довідку про банківський рахунок, довідку про заборгованість, докази в обґрунтування позову з урахуванням Постанови ВГСУ від 01.03.2007р., докази прострочення кредита -позивача та термін порушення зобов'язань за договором підряду; докази забезпечення відповідача будівельними матеріалами позивачем або іншими особами; докази направлення відповідачем листів на адресу позивача; докази зміни первісних строків виконання робіт та укладення додаткової угоди.
Відповідачу - відзив на позов, правоустановчі документи, оригінал договору (копію до справи), докази сплати, довідку про банківський рахунок, довідку про включення до держреєстру (ЄДРПОУ), докази в обґрунтування відзиву з урахуванням Постанови ВГСУ від 01.03.2007р., докази забезпечення відповідача будівельними матеріалами позивачем або іншими особами; докази направлення відповідачем листів на адресу позивача; докази зміни первісних строків виконання робіт та укладення додаткової угоди.
Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.
Суддя
І.В. Петренко