вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
25.11.2025м. ДніпроСправа № 904/4521/25
Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Махортової Д.Р.
за позовом Військової частини НОМЕР_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП"
про стягнення 190 968 грн. 85 коп.
Представники:
від позивача: Радченко О.М.
від відповідача: не з'явився.
Військова частина НОМЕР_1 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Алита Груп" неустойки за договором підряду від 08.04.2025 №343/4Д на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 190 968 грн. 85 коп., у тому числі: пеню за порушення терміну початку виконання робіт ІІ - го етапу у сумі 139 437 грн. 57 коп., пені за порушення строків завершення будівництва 2-го етапу у сумі 51 531 грн. 28 коп. та судові витрати у справі.
Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві. Надав відповідь на відзив у якій підтримав позовні вимоги.
Відповідач надав відзив на позов у якому просив суд у позові відмовити.
У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.
Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -
Товариством з обмеженою відповідальністю "Алита Груп" та Військовою частиною НОМЕР_1 підписано договір підряду №343/4Д (далі Договір).
В порядку, строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик, власними силами виконати Роботи з розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об'єкту: "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415" (далі - Об'єкт), а Замовник зобов'язується прийняти виконані на умовах Договору роботи та оплатити їх вартість. Код ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (п. 1.1 Договору).
Роботи виконуються за етапами: I етап - Проектування: виконання вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування), розроблення проектної документації стадії "Робочий проект" (у склад якого повинен входити Генеральний план), у тому числі проходження експертизи з отриманням позитивного експертного звіту та передача Замовнику відповідно до Календарного графіку виконання робіт (додаток 4), що є невід'ємною частиною Договору. II етап - Будівельні роботи відповідно до Календарного графіку виконання робіт (додаток 4) (п. 1.4 Договору).
Вартість робіт по Договору визначена за Договірною ціною (Додаток № 1) і складає: 3 031 263,35грн. (три мільйони тридцять одна тисяча двісті шістдесят три гривні 35 копійок) в тому числі ПДВ 505 210,56 гри та є складовою частиною вартості робіт по Об'єкту в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Об'єкта (п. 2.1 Договору).
Строки виконання робіт за цим Договором визначені Календарним графіком виконання робіт (Додаток 4) (п. 3.1 Договору).
Замовник має право: Відповідно до статей 235, 236, 237 Господарського кодексу України,у разі порушення Підрядником господарських зобов'язань за Договором застосувати в односторонньому порядку оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу з метою припинення або попередження повторення порушень, а саме: достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Підрядника (цінний лист із описом вкладення), у разі настання однієї з таких обставин: а) Підрядник не розпочав будівництво (реконструкцію) Об'єкта протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Договору Підряду. У такому випадку підтвердженням прострочення є акт огляду будівельного майданчика, складений уповноваженими представниками Замовника разом із представниками Підрядника; б) Підрядник більше ніж на 5 (п'ять) днів порушив строк виконання основних робіт, визначених у Графіку виконання робіт, що підтверджується актом огляду будівельного майданчика, складеним уповноваженими представниками Замовника разом із представниками Підрядника; в) Підрядник порушив будівельні норми/правила або стандарти чи вимоги проєктно- кошторисної документації під час будівництва Об'єкта та не усунув їх протягом узгоджених Замовником та Підрядником строку. Днем виявлення порушень вважається дата складання представниками Замовним" акта виявлених порушень, який складається разом із представниками Підрядника; г) Систематичне порушення Підрядником умов даного Договору. Договір вважається розірваним через 5 (п'ять) календарних днів з дати отримання Підрядником письмового повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку, який направляється Замовником на адресу Підрядника (п. 4.1, 4.1.1 Договору).
Замовник за Актом приймання-передачі Об'єкта передає Підряднику на період виконання робіт та до їх завершення Об'єкт (будівельний майданчик/фронт робіт) (п. 8.1 Договору).
Підрядник самостійно організовує всю роботу з виконання цього Договору відповідно до Календарного графіка виконання робіт (Додаток 4), та здотриманням вимог ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва",інших нормативних документів, які регулюють виконання будівельних робіт (п. 8.2 Договору).
Приймання та передача виконаних робіт здійснюються Сторонами поступово у міру завершення виконання видів робіт, їх частин, окремих конструктивних елементів тощо, шляхом підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (п. 10. Договору).
Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних під час виконання робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів, паспортів якості, тощо є обов'язковими згідно з чинним законодавством та іншої документації, щодо таких матеріалів) (п. 10. 4 Договору).
За порушення терміну початку виконання робіт по Договору (пункт 3.1. Договору), Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % (нуль цілих одну десятих відсотка) Договірної ціни за кожний день нерозпочатої роботи. У разі якщо Підрядник не розпочав роботу протягом 30 (тридцяти) календарних днів, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши Підрядника письмово (п. 13.3 Договору).
За порушення строків завершення будівництва по Договору, Підрядник сплачує Замовникові пеню у розмірі 0,1 % (нуль цілих одна десята відсотка) Договірної ціни, за кожен день такого прострочення, а за прострочення понад тридцять днів з Підрядника додатково стягується штраф на користь Замовника у розмірі семи відсотків вказаної вартості (п. 13.5 Договору).
Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року. У частині оплати - до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань за цим Договором (п. 17.2 Договору).
Сторонами Договору погоджено та затверджено Завдання на проектування "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415, що є додатком 2 до Договору від 08.04.2025 №343/4Д.
Сторонами Договору укладено Календарний графік виконання робіт, що є додатком 2 до Договору від 08.04.2025 №343/4Д, що є додатком 4 до Договору від 08.04.2025 №343/4Д.
Товариством з обмеженою відповідальністю "Алита Груп" та Військовою частиною НОМЕР_1 укладено додаткову угоду №1 до договору на будівництво фортифікаційних споруд №343/4Д від 08.04.2025р. За текстом угоди викладено п. 2.1 Договору в наступній редакції: "2.1.Вартість робіт по Договору визначена за Договірною ціною (Додаток №1 до Додаткової угоди №1 від 02.05.2025 р. до Договору №343/4Д від 08.04.2025 p.), складеною на підставі локальних кошторисів до неї (Додаток №5/1-5/8 до Додаткової угоди №1 від 02.05.2025р. до Договору №343/4Д від 08.04.2025 p.), і складає: 3 031 251 грн. 60 коп., в тому числі ПДВ 505 208 грн. 60 коп. та є складовою частиною вартості робіт по Об'єкту в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Об'єкта.".
На виконання п. 8.1 Договору Позивачем та відповідачем 09.04.2025р. складено Акт приймання-передачі об'єкта (будівельного майданчика) - Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415.
Підрядником ( ТОВ "Алита Груп") та замовником (Військова частина НОМЕР_1 ) складено Акт №1ПКД Здачі приймання виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415" за Договором №343/4Д від 08.04.2025р. Дата складання акту - 23.04.2025р. За текстом Акту представник Підрядника і представник Замовника склали акт про те, що виконані роботи відповідають умовам договору та прийняті Замовником. Сторони претензій одна до однієї не мають.
Товариством з обмеженою відповідальністю "Алита Груп" та Військовою частиною НОМЕР_1 складено та підписано Акт огляду будівельного майданчику по об'єкту "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415". За текстом Акту представник Замовника в/ч НОМЕР_2 у присутності представника Підрядника склали акт про те, що відповідно до підпункту "а" пункту 4.1.1. розділу 4 договору про будівництво фортифікаційних споруд №415 від 07.04.2025 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП", та Військовою частиною НОМЕР_1 , оглянуто будівельний майданчик опорного пункту АДРЕСА_1 щодо виконання робіт на об'єкті. Представниками сторін встановлено, що станом на 04.05.2025р. підрядник роботи на об'єкті "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415" не розпочав, чим порушив строки початку робіт визначених у "Календарному графіку виконання робі".
Військова частина НОМЕР_1 звернулась до товариства з обмеженою відповідальністю "Аліта Груп" з повідомленням від 27.05.2025 №14/22-504 про розірвання Договору. За текстом повідомлення позивачем зазначено, що між Військовою частиною НОМЕР_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" укладено договір підряду на будівництво фортифікаційних споруд з розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об'єкту: "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 415" від 08.04.2025 № 343/4D. Відповідно до статті 651, частини 2 статті 849 Цивільного кодексу України, враховуючи підпункт "а" пункту 4.1.1 розділу 4 Договору, додаток 4 до Договору, військова частина НОМЕР_2 (Замовник) користується своїм правом достроково розірвати Договір в односторонньому порядку так як Підрядник (ТОВ "АЛИТА ГРУП") не розпочав будівництво Об'єкта протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Договору Підряду. Позивач повідомляє відповідача, що станом на 04.05.2025р. порушено підпункт "а" пункту 4.1.1 розділу 4 Договору, що підтверджується актом огляду будівельного майданчика, складеного уповноваженими представниками Замовника (військова частина НОМЕР_2 ) та Підрядника(ТОВ "АЛИТА ГРУП").
За умовами п.п. 4.1.1; 13.3 Договору позивач має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку. Договір вважається розірваним через 5 (п'ять) днів з дати отримання підрядником письмового повідомлення про розірвання Договору.
Повідомлення про розірвання Договору відповідно до відстеження поштового відправлення за №4902503151884 відповідачем отримано 02.06.2025р. За умовами Договору він є розірваним з 08.06.2025р.
За умовами п. 1.1 Розділу Предмет Договору роботи з розробки проектно - кошторисної документації та виконання будівельних робіт є частинами комплексу робіт, що умовами Договору визначено як "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415".
Початок та завершення робіт визначені Додатком № 4 до Договору "Календарний графік виконання робіт". За умовами вказаного Додатку роботи розпочинаються 01.04.2025р. та закінчуються 31.05.2025р. Вказаним графіком не передбачено розділення вказаного двомісячного строку щодобово.
Відповідачем вчасно розпочато виконання робіт, що підтверджується підписаним сторонами Договору 09.04.2025р. Акту приймання-передачі об'єкта (будівельного майданчика) - Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415 та підписаним сторонами без заперечень 23.04.2025р. Акту №1ПКД Здачі приймання виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415".
Умовами п. 10.1 Договору передбачено право відповідача передавати виконані роботи частинами. Умовами п. 10.1 Договору не визначені обов'язкові етапи приймання - передачі робіт.
За умовами п. 17.2 Договору строк його дії до 31.12.2025р. За умовами Додатку № 4 до Договору роботи по об'єкту: "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415" відповідач мав закінчити наприкінці травня 2025р.
Огляд будівельного майданчика по об'єкту "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №415" станом на 31.05.2025р. не проводився, отже відсутні належні докази, у розумінні приписів ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, стану виконання будівельних робіт на час закінчення строку виконання робіт та закінчення строку дії Договору.
Висновок позивача щодо притягнення відповідача до відповідальності, передбаченої умовами п. 13.3 Договору є необгрунтованим та в цій частині позовних вимог належить відмовити.
З урахуванням наявних у справі доказів господарський суд вважає, що відповідальність відповідача, визначена п. 13.5 Договору повинна обчислюватись з 31.05.2025р. до закінчення строку дії Договору з урахуванням дати його розірвання за ініціативою позивача.
Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог частково.
Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Розмір ставки судового збору із позовних заяв майнового характеру складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; із позовних заяв не майнового характеру складає1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.
Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.
Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Позов задовольнити частково.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Алита Груп" (49057, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Соледарська, буд. 18, ідентифікаційний код 44803120) на користь Військова частина НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) пеню в розмірі 24 250 грн., судовий збір 307 грн. 61 коп.
В решті суми позову відмовити.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повне рішення складено 01.12.2025
Суддя Г.В. Манько