58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, тел. 55-09-34, е-mail: inbox@cv.arbitr.gov.ua
м. Чернівці
28 листопада 2025 року Справа № 926/4056/25
Суддя Господарського суду Чернівецької області Швець М.В., розглянувши
заяву стягувача: Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕЛІКС КОМ"
про видачу судового наказу на вимогу про стягнення 64187,75 грн
Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради звернувся до Господарського суду Чернівецької області із заявою про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕЛІКС КОМ" 64187,75 грн пені за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором підряду № 468 від 08.09.2023 року за період з 02.12.2024 по 26.12.2024.
Заяву обґрунтовано тим, що в порушення умов Договору підряду № 468 від 08.09.2023, боржник протермінував строк виконання робіт, встановлений п. 5.1. Договору (з урахуванням умов Додаткових угод): строк виконання робіт Підрядником не пізніше ніж 01 грудня 2024 року. Виконання робіт може бути закінчено достроково за згодою Замовника.
Пунктом 8.2. Договору встановлено, що за порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення.
У результаті проведеної ревізії щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради за період з 01.01.2023 по 31.03.2025 Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області встановлено, що за вказаним об'єктом будівництва (м. Чернівці, вул. Горіхівська, 29) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року підписані 26.12.2024, тобто на 25 календарних днів пізніше, ніж передбачено п.5.1. Договору. А відтак, замовником нараховано підряднику 64187,75 грн пені за період з 02.12.2024 по 26.12.2024, з розрахунку 2567,51 грн пені за один день прострочення від загальної суми несвоєчасно виконаних зобов'язань - 256751,27 грн.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.11.2025 заяву про видачу судового наказу передано на розгляд судді Швецю М.В.
Відповідно до статті 147 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги. Заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання судових рішень.
Згідно з ч. 1 ст. 148 ГПК України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для подання позовної заяви, має відповідати встановленим вимогам і бути оплачена судовим збором (ст.ст. 149-151 ГПК України).
До заяви стягувача додано: копію договору підряду № 468 від 08.09.2023, копії довідок примірної форми КБ-3 і актів виконаних робіт форми КБ2в за грудень 2024 року та акту Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області № 06-33/10 від 07.07.2025.
Суд встановив, що заява про видачу судового наказу відповідає вимогам статей 147-151 ГПК України, передбачених ст. 152 ГПК України підстав для відмови у видачі судового наказу в цій частині судом не виявлено.
Відтак, дослідивши долучені до заяви докази, суд дійшов висновку, що відповідно до положень ст.ст. 525, 526, 530 Цивільного кодексу України вимоги Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради про стягнення заборгованості в сумі 64187,75 грн підлягають задоволенню, у зв'язку з чим заявнику належить видати відповідний судовий наказ.
Разом з тим, суд роз'яснює боржнику, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає по суті обґрунтованість заявлених стягувачем вимог, а боржник має право протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав.
Тому, якщо у боржника є заперечення по суті заяви про видачу судового наказу, він наділений правом звернутися до Господарського суду Чернівецької області у встановленому законом порядку із заявою про скасування судового наказу.
В силу приписів ст. 129 ГПК України сплачений заявником судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу в розмірі 242,24 грн підлягає стягненню з боржника. При обчисленні ставки судового збору відповідно до частини 3 статті 4 Закону України "Про судовий збір" застосовано коефіцієнт 0,8, оскільки заяву подано в електронній формі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 129, 147, 148, 150, 151, 154-156 Господарського процесуального кодексу України, -
1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕЛІКС КОМ" (04210, м. Київ, пр. Івасюка Володимира, буд. 24Г, каб. 61; код 41890781) на користь Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради (58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176; код 44327100) пеню в сумі 64187,75 грн та 242,24 грн судового збору.
2. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу.
3. Копію судового наказу, копію заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами, надіслати боржнику.
Суд повідомляє, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає по суті обґрунтованість заявлених стягувачем вимог.
Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 157 ГПК України боржник має право протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.
Відповідно до ч.1 ст.159 ГПК України, у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п'яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.
Дата набрання судовим наказом законної сили “___» ______________ 20 __ року
Строк пред'явлення судового наказу до виконання “___» ______________ 20 __ року
Дата видачі судового наказу стягувачу “ ___ » ________________ 20 __ року
Текст даного судового наказу розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua
Суддя Микола ШВЕЦЬ