вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua
"05" листопада 2025 р. м. Вінниця Cправа № 902/183/25
Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали справи
за позовом: Міністерства оборони України, проспект Повітрофлотський, буд. 6, м. Київ, 03168, код - 00034022
до: Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ", вул. Соборна, буд. 88 а, м. Гнівань, Вінницька область, 23310, код - 42297001
за участю Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону
про стягнення 85 759 678,48 грн
18.02.2025 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява (б/н від 18.02.2025 року) (вх.канц. № 194/25 від 18.02.2025 року) Міністерства оборони України до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" про стягнення 85 759 678,48 грн штрафних санкцій, з яких 31 813 678,48 грн пені, 13 986 000,00 грн штрафу (прострочення понад 30 днів) та 39 960 000,00 грн коштів (за односторонню відмову) за договором №286/3/23/114 від 23.02.2023 року.
Ухвалою суду від 24.02.2025 року відкрито провадження у справі № 902/183/25 за правилами загального позовного провадження та призначено закрите судове засідання на стадії підготовчого провадження на 17.03.2025 року.
14.03.2025 року на електронну адресу суду від Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону надійшла заява №7/1031 від 13.03.2025 року (вх.канц. 01-34/2695/25) про вступ в справу № 902/183/25.
Ухвалою суду від 17.03.2025 року задоволено заяву № 7/1031 від 13.03.2025 року (вх.канц. 01-34/2695/25) та залучено Вінницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону до участі у розгляді справи.
17.03.2025 року до суду від представника відповідач надійшло клопотання (б/н від 16.03.2025 року) (вх.канц. № 01-34/2735/25 від 17.03.2025 року), в якому останній просить суд зупинити провадження у справі № 902/183/25 до набрання законної сили рішенням у справі № 902/44/25.
У судовому засіданні 17.03.2025 року оголошено перерву до 08.04.2025 року.
Ухвалою суду від 08.04.2025 року задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" (б/н від 16.03.2025 року) (вх.канц. № 01-34/2735/25 від 17.03.2025 року. Зупинено провадження у справі № 902/183/25 до набрання законної сили рішенням у справі № 902/44/25.
Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.09.2025 року апеляційні скарги Міністерства оборони України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельний Альянс Монтажпроект" на Рішення Господарського суду Вінницької області від 19.06.2025 року у справі № 902/44/25 залишено без задоволення, Рішення Господарського суду Вінницької області від 19.06.2025 року у справі № 902/44/25 - без змін.
Ухвалою суду від 06.10.2025 року поновлено провадження у справі № 902/183/25 та призначено підготовче судове засідання на 05.11.2025 року.
04.11.2025 року до суду від представника відповідача надійшло клопотання (б/н від 03.11.2025 року) (вх.канц. № 01-34/11901/25) в якому останній заперечує проти позову та просить суд провести підготовче судове засідання без його участі та призначити судовий розгляд справи по суті.
У судовому засіданні 05.11.2025 року прийняли участь прокурор та представник позивача. Представник відповідача правом участі в судовому засіданні не скористався, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Розглянувши наявні матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.
Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
За результатами проведеного судового засідання, з урахуванням можливості уточнення або зміни позовних вимог, з метою повного, об'єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку, що підготовче засідання підлягає відкладенню.
Згідно з ч. 1 ст. 182 ГПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.
З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити учасників справи про дату, місце та час підготовчого засідання у справі шляхом їх виклику.
Керуючись ст. ст. 18, 120, 121, 177, 182, 234, 235, 326 ГПК України, суд
1. Повідомити учасників, що підготовче судове засідання у справі №902/183/25 відбудеться 27.11.2025 року о 11:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, зал № 1).
2. Викликати у судове засідання прокурора, представників позивача, відповідача, прокурора з доказами про повноваження, визначеними ст. ст. 58, 60 ГПК України та документами, що посвідчують особу.
3. Примірник ухвали надіслати учасникам до електронних кабінетів у системі ЄСІТС та на електронні адреси, за їх відсутності - рекомендованим листом, з повідомлення про вручення поштового відправлення: позивачу - admou@post.mil.gov.ua, представнику позивача - ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідачу - montazproekt@ukr.net, ІНФОРМАЦІЯ_2, Вінницькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону - vin@vppdr.gp.gov.ua.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили в момент проголошення - 05.11.2025 року. Ухвалу оформлено окремим документом - 05.11.2025 року
Суддя Міліціанов Р.В.
віддрук. 3 прим.:
1 - до справи
2 - позивачу (пр-т Повітрофлотський, 6, м. Київ, 03168)
3 - відповідачу (вул. Соборна, буд. 88 а, м. Гнівань, Вінницька область, 23310)
4 - Вінницькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону (вул. Стрілецька, 105-Б, м. Вінниця, 21015)