вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про закриття підготовчого провадження
та призначення справи до судового розгляду по суті
04.11.2025м. ДніпроСправа № 904/3640/25
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП", м. Дніпро
про стягнення заборгованості за договором підряду
Суддя Ярошенко В.І.
Секретар судового засідання Бублич А.В.
Представники:
від позивача: Сергеєва Г.О.;
від відповідача: Семенець К.О.
Військова частина НОМЕР_1 звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про стягнення неустойки за Договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 547 741,23 грн, у тому числі:
- за договором № 317/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 327/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 59 797, 75 грн;
- за договором № 331/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 333/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 350/4D від 08.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 337/4D від 08.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 63 568, 27 грн;
- за договором № 334/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 332/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03грн;
- за договором № 330/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за вказаними договорами підряду, на підставі чого позивачем нараховані штрафні санкції відповідно до пункту 13.1, 13.3 договорів підряду.
Ухвалою суду від 09.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/3640/25. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
25.07.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду відзив на позовну заяву.
28.07.2025 Військовою частиною НОМЕР_1 подано до суду відповідь на відзив.
05.08.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду заперечення.
15.09.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду додаткові пояснення по справі.
Крім того, 15.09.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
Ухвалою суду від 23.09.2025 здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/3640/25 за правилами загального позовного провадження.
25.09.2025 від Військової частини НОМЕР_1 надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.
30.09.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою суду від 30.09.2025 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції відмовлено.
03.10.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв'язку з зайнятістю представника в іншому судовому засіданні.
В судове засідання 06.10.2025 з'явився представник позивача.
Ухвалою суду від 06.10.2025 відкладено підготовче засідання до 04.11.2025.
08.10.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в приміщенні суду в режимі відеоконференції.
Ухвалою суду від 08.10.2025 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про забезпечення проведення судових засідань у справі № 904/3640/25 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.
09.10.2025 від Військової частини НОМЕР_1 надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в приміщенні суду в режимі відеоконференції.
Ухвалою суду від 09.10.2025 клопотання Військової частини НОМЕР_1 про забезпечення проведення судових засідань у справі № 904/3640/25 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.
В судове засідання 04.11.2025 з'явились представники сторін та надали усні пояснення по справі.
Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.
Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
У підготовчому засіданні судом, відповідно до вимог статті 182 Господарського процесуального кодексу України, були здійснені всі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.
На підставі викладеного, керуючись статтею 177, пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Закрити підготовче провадження.
Справу призначити до розгляду в засіданні на 02.12.2025 о 10:40 год.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-104 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.
Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/.
Суддя В.І. Ярошенко