вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про закриття підготовчого провадження
та призначення справи до судового розгляду по суті
30.10.2025м. ДніпроСправа № 904/5088/25
За позовом Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Пилипа Орлика, буд. 16, офіс 207)
про стягнення неустойки за договором підряду
Суддя Дичко В.О.
Секретар судового засідання Жукова К.Д.
Представники:
від позивача: Сергеєва Г.О. (наказ № 19 від 10.06.2025)
від відповідача: Семенець К.О., адвокат (ордер серії АМ № 1142743 від 21.07.2025)
Військова частина НОМЕР_1 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" про стягнення неустойки в сумі 600 196,02 грн, у тому числі пені за порушення терміну початку виконання робіт II етапу в сумі 241 348,67 грн, пені за порушення строків завершення будівництва в сумі 136 552,53 грн та штрафу в розмірі 7% за прострочення строків завершення будівництва понад 30 днів у сумі 222 294,82 гривень.
Судові витрати просить покласти на відповідача.
В обґрунтування позову зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ДСК Стандарт" порушило п.п. 1.4, 3.1, 3.2, 8.4 договору підряду № 17/4Д від 14.03.2025 на будівництво фортифікаційних споруд, а саме: не приступило до виконання робіт II етапу (будівельних робіт), не проінформувало про хід виконання робіт та станом на кінцевий термін виконання будівельних робіт такі роботи не завершило.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2025 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 09.10.2025 о 10:30 год.
У підготовчому засіданні 09.10.2025 оголошено перерву до 30.10.2025 о 10:30 год.
16 жовтня 2025 року через підсистему "Електронний суд" до Господарського суду Дніпропетровської області від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.
17 жовтня 2025 року через підсистему "Електронний суд" до Господарського суду Дніпропетровської області від позивача надійшли додаткові пояснення.
Присутні 30.10.2025 у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду представники сторін проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті не заперечували.
Розгляд справи в порядку загального позовного провадження включає в себе 2 етапи: підготовче провадження та розгляд справи по суті.
Згідно з ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є:
1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
2) з'ясування заперечень проти позовних вимог;
3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
4) вирішення відводів;
5) визначення порядку розгляду справи;
6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Згідно з ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Згідно з ч. 1 ст. 195 Господарського процесуального кодексу України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.
Ураховуючи вищевикладене, з метою забезпечення прав учасників справи щодо подання додаткових доказів чи пояснень та дотримання розумних строків розгляду справи, суд вважає за можливе продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів, закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.
Разом з тим, сторони не позбавлені права, при належному обґрунтуванні, подавати докази, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог чи заперечень, до початку стадії вступного слова.
Керуючись статтями 177, 182, 183, 185, 195, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.
2. Закрити підготовче провадження у справі № 904/5088/25 та призначити справу до розгляду по суті в судовому засіданні на 09.12.2025 о 10:00 год, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань (кабінеті) № 3-411 за адресою: 49505, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Роз'яснити учасникам судового процесу, що до першого судового засідання по суті (до 09.12.2025) вони можуть подати додаткові пояснення та докази.
Ухвала суду набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повна ухвала суду складена 30.10.2025.
Суддя В.О. Дичко