ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
21.10.2025Справа № 910/8334/25
За позовом Акціонерного товариства «Укртранснафта»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІТОС»
про стягнення 971 956,88 грн
Суддя Карабань Я.А.
Секретар судових засідань Севериненко К.Р.
представники учасників справи:
від позивача: Шолок В.М. (в режимі відеоконференції);
від відповідача: не з'явився;
Акціонерне товариство «Укртранснафта» (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІТОС» (надалі - відповідач) про стягнення суми грошових коштів у розмірі 971 956, 88 грн, з яких: 136 871,72 грн пеня, 130 135,83 грн штраф за прострочення виконання зобов'язання понад 30 календарних днів та 704 949,33 грн штраф за порушення зобов'язання щодо якості робіт.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх обов'язків за договором №22/436 на надання послуг з поточного ремонту об'єкта з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом проти надання банківської гарантії повернення авансового платежу) від 19.07.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в справі №910/8334/25, визнано справу малозначною та розгляд постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).
21.07.2025 від представника відповідача надійшла заява про вступ у справу як представника.
Також, 21.07.2025 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позову посилаючись на те, що відповідно до умов договору №22/436 на надання послуг з поточного ремонту об'єкта з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника від 19.07.2022 датою початку виконання робіт вважається дата зазначена позивачем у письмовій заявці про готовність до виконання робіт. Між тим, відповідач не отримував від позивача вказану заявку, а тому вважає, що 28.07.2022 не є датою початку відліку строку виконання робіт, а отже і 04.01.2023 не є крайнім строком виконання відповідачем робіт за вказаним вище договором. Вважає, що фактичною датою початку виконання робіт є дата підписання позивачем акту допуску, оскільки лише після підписання останнього позивачем, відповідач зміг приступити до виконання робіт. Що стосується робіт, перелік яких наведений в дефектному акті, то вони не могли бути проведені відповідачем до 04.01.2023, оскільки під час виконання робіт було виявлено роботи, які неможливо було визначити при попередньому огляді та складанні дефектного акту, а тому виникла необхідність в додаткових роботах, які були погоджені із позивачем, та проведення яких вплинув на строк виконання основних робіт за договором.
Крім того, 21.07.2025 року від відповідача надійшло клопотання про призначення у справі судової будівельно-технічної експертизи з посиланням не те, що зазначені в акті виявлених прихованих недоліків недоліки, якщо вони мали місце бути, виникли не з вини відповідача, а виконані відповідачем будівельні роботи за якістю відповідали вимогам договору, будівельним нормам та стандартам України.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2025 розгляд справи №910/8334/25 постановлено здійснювати у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 03.09.2025.
28.07.2025 від представника позивача надійшла відповідь на відзив
05.08.2025 від представника позивача, на виконання вимог ухвали суду, надійшла виписка банку про рух коштів.
07.08.2025 від представника позивача надійшли заперечення на клопотання про призначення експертизи.
07.08.2025 від представника позивача надійшла заява про участь у підготовчому судовому засіданні призначеному на 03.09.2025 в режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2025 задоволено заяву представника позивача адвоката Шолок В.М. про участь про участь у підготовчому засіданні призначеному на 03.09.2023 у режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів.
У підготовче засідання 03.09.2025 з'явилась представник позивача, представник відповідача в засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення засідання повідомлявся належним чином. Суд протокольною ухвалою в порядку ст.74 ГПК України витребував у позивача та відповідача докази.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2025 відкладено підготовче засідання на 07.10.2025.
24.09.2025 від представника позивача, на виконання вимог ухвали суду, надійшли пояснення, разом з витребуваними судом доказами.
24.09.2025 від представника позивача адвоката Шолок В.М. надійшла заява про участь у підготовчому судовому засіданні призначеному на 07.10.2025 в режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів.
25.09.2025 від представника відповідача, на виконання вимог ухвали суду, надійшли пояснення, разом з витребуваними судом доказами.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2025 задоволено заяву представника позивача адвоката Шолок В.М. про участь про участь у підготовчому засіданні призначеному на 07.10.2025 в режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів.
06.10.2025 від представника відповідача надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.
У підготовче засідання 07.10.2025 з'явилась представник позивача, представник відповідача в засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення засідання повідомлявся належним чином. Суд протокольними ухвалами долучив до матеріалів справи письмові пояснення позивача від 24.09.2025 з доданими до них доказами та письмові пояснення відповідача від 25.09.2025 з доданими до них доказами. Також суд протокольною ухвалою, з урахуванням думки представника позивача, відмовив у задоволенні клопотання відповідача про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 21.07.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.2025 враховуючи, що судом під час підготовчого провадження, та зокрема, в підготовчому засіданні було вчинено всі дії, які необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті, сторонам надавалось достатньо часу для надання доказів та пояснень по суті спору, окрім того, не було зазначено про неможливості надання доказів чи заявлення клопотань, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 21.10.2025.
10.10.2025 від представника позивача адвоката Шолок В.М. надійшла заява про участь про участь у судовому засіданні призначеному на 21.10.2025 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2025 задоволено заяву представника позивача адвоката Шолок В.М. про участь про участь у судовому засіданні призначеному на 21.10.2025 в режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів.
20.10.2025 від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення судового засідання, призначеного на 21.10.2025, на іншу дату.
У судове засідання 21.10.2025 з'явилась представник позивача, представник відповідача в засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення засідання повідомлявся належним чином. Суд протокольною ухвалою, з урахуванням думки представника позивача, задовольнив клопотання відповідача про відкладення судового засідання та відклав судове засідання на іншу дату.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.
З урахуванням наведеного, керуючись ст. 216, 202, 234, 233, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Відкласти судове засідання в справі № 910/8334/25 на 05.11.25 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .
2. Ухвала набирає законної сили після її підписання та оскарженню не підлягає.
Повна ухвала складена та підписана 23.10.2025.
Суддя Я.А.Карабань