Ухвала від 22.10.2025 по справі 5023/10655/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8-й під'їзд, Держпром, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

УХВАЛА

"22" жовтня 2025 р. м. ХарківСправа № 5023/10655/11 (922/757/20)

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Усатий В.О.

судді: Лавренюк Т.А. , Хотенець П.В.

розглянувши заяву Державного підприємства "Завод імені В.О Малишева" (вх.№24219 від 17.10.2025) про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню у справі

за позовом Державного підприємства "Завод ім.В.О. Малишева"

до Фізичної особи-підприємц Кирпичова Віталія Георгійовича

про стягнення коштів в межах справи про банкрутство ДП "Завод ім.В.О. Малишева"

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Харківської області від 22.06.2020 у справі 5023/10655/11 (922/757/20), крім іншого, пзов ДП «Завод ім. В.О. Малишева» задоволено повністю. Стягнуто з ФОП Кирпичова Віталія Георгійовича (іпн. НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в Харківському ГРУ ПАО КБ "Приватбанк", МФО 351533, адреса: вул.Полтавський Шлях, 107, м.Люботин, Харківська область, 62433, поштова адреса: вул.Р.Ейдемана, 3, кв.35, м.Харків, 61112) на користь ДП «Завод ім. В.О. Малишева» ( код ЄДРПОУ 14315629, місцезнаходження: вул.Плеханівська, 126, м.Харків, 61037) штрафні санкції за договором будівельного підряду № 436дп від 01.07.2019 у розмірі 118208,68 грн, з яких: 85886,00 грн - пеня визначена в договорі в розмірі 0,1 % від загальної вартості робіт за кожен день прострочення; 32 322,68 грн.- штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, та 2102 грн. - судовий збір.

07.08.2020 на виконання рішення Господарського суду Харківської області від 22.06.2020 у справі 5023/10655/11 (922/757/20) видано наказ на примусове виконання вищезазначеного рішення.

17.10.2025 року від Державного підприємства "Завод імені В.О Малишева" надійшла заява (вх.№24219) про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню, в якій просить суд визнати наказ Господарського суду Харківської області від 07.08.2020 по справі №5023/10655/11 (922/757/20) про стягнення з Фізичної особи - підприємця Кирпичова Віталія Георгійовича на користь Державного підприємства "Завод імені В.О Малишева" штрафних санкцій за договором будівельного підряду № 436дп від 01.07.2019 у розмірі 118208,68 грн, з яких: 85886,00 грн - пеня визначена в договорі в розмірі 0,1 % від загальної вартості робіт за кожен день прострочення; 32 322,68 грн.- штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, та 2102 грн. - судовий збір, таким, що не підлягає виконанню.

В обґрунтування вищезазначеної заяви ДП "Завод імені В.О Малишева" зазначає, що останнім проведено залік зустрічних однорідних вимог між ДП "Заводі мені В.О Малишева" та ФОП Кирпичовим В.Г на загальну суму заборгованості у розмірі 478 650,99 грн. за рішеннями Господарського суду Харківської області від 22.06.2020 у справі №5023/10655/11 (922/526/20), від 25.06.2020 у справі №5023/10655/11 (922/525/20), від 25.06.2020 у справі №5023/10655/11 (922/524/20), від 18.06.2020 у справі №5023/10655/11 (922/523/20) шляхом зарахування боргу ФОП Кирпичова В.Г перед ДП "Завод імені В.О Малишева" за договором будівельного підряду №856дп від 12.12.2018 та рішеннями Господарського суду Харківської області від 22.06.2020 у справі №5023/10655/11 (922/758/20), від 22.06.2020 у справі №5023/10655/11 (922/757/20), від 22.06.2020 у справі №5023/10655/11 (759/20), шляхом направлення на адресу ФОП Кирпичова В.Г заяви від 06.06.2025 №002-16/013/2885 про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду заяву Державного підприємства "Завод імені В.О Малишева" (вх.№24219 від 17.10.2025) про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню передано колегії суддів у складі головуючий суддя Усатий В.О., судді Аюпова Р.М., Яризько В.О.

Розпорядженням в.о. керівника апарату суду від 21.10.2025 відповідно до пункту 2.3.44 положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено та здійснено повторний автоматизований розподіл заяви у справі №5023/10655/11 (922/757/20) для передачі її складу суду, що розглядав основну справу №5023/10655/11 про банкрутство Державного підприємства "Завод імені В.О Малишева".

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 21.10.2025 заява в межах справи про банкрутство передана на розгляд колегії суддів: головуючий суддя Усатий В.О., суддя Лавренюк Т.А, судді Хотенець П.В.

Згідно з чч.1,2,3 ст.328 ГПК України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви.

За таких обставин, враховуючи те, що заява про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню відповідає вимогам частин 1, 2 статті 170 ГПК України, суд вважає за необхідне вищезазначену заяву призначити до розгляду в судовому засіданні з повідомленням сторін.

На підставі викладеного, керуючись статтями 232-235, 328 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду заяву Державного підприємства "Завод імені В.О Малишева" (вх.№24219 від 17.10.2025) про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню та призначити її до розгляду в судовому засіданні на 28.10.2025 о (б) 14:10 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Харківської області, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд, 1-й поверх, зал 111.

Запропонувати учасникам справи надати суду письмові пояснення стосовно заяви Державного підприємства "Завод імені В.О Малишева" про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню.

Роз'яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, у тому числі з використанням власних технічних засобів відповідно до ст. 197 ГПК України.

Повідомити учасників справи про можливість отримання інформації про роботу суду та щодо розгляду конкретних судових справ на сайті суду, а також за допомогою Телеграм-бота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу яка не підлягає оскарження може бути подано разом з апеляційною скаргою на рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 22.10.2025.

Головуючий суддя Суддя Суддя В.О. Усатий Т.А. Лавренюк П.В. Хотенець