вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
06.10.2025 м. ДніпроСправа № 904/3640/25
За позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП", м. Дніпро
про стягнення заборгованості за договором підряду
Суддя Ярошенко В.І.
Секретар судового засідання Бублич А.В.
Представники:
від позивача: Сергеєва Г.О.;
від відповідача: не з'явився.
Військова частина НОМЕР_1 звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про стягнення неустойки за Договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 547 741,23 грн, у тому числі:
- за договором № 317/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 327/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 59 797, 75 грн;
- за договором № 331/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 333/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 350/4D від 08.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 337/4D від 08.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 63 568, 27 грн;
- за договором № 334/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн;
- за договором № 332/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03грн;
- за договором № 330/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов'язань складає - 60 625, 03 грн.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за вказаними договорами підряду, на підставі чого позивачем нараховані штрафні санкції відповідно до пункту 13.1, 13.3 договорів підряду.
Ухвалою суду від 09.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/3640/25. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
25.07.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду відзив на позовну заяву.
28.07.2025 Військовою частиною НОМЕР_1 подано до суду відповідь на відзив.
05.08.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду заперечення.
15.09.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду додаткові пояснення по справі.
Крім того, 15.09.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
Ухвалою суду від 23.09.2025 здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/3640/25 за правилами загального позовного провадження.
25.09.2025 від Військової частини НОМЕР_1 надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.
30.09.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою суду від 30.09.2025 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції відмовлено.
03.10.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв'язку з зайнятістю представника в іншому судовому засіданні.
В судове засідання 06.10.2025 з'явився представник позивача. Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.
Враховуючи клопотання відповідача, з метою дотримання принципу рівності сторін та надання розумного (достатнього) строку для вчинення певних процесуальних дій, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177-185, 197, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Відкласти підготовче засідання до 04.11.2025 о 10:00 год, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-303 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Роз'яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст.161-168 ГПК України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі.
Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при подачі відповідних заяв, а також, докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв, що подаються до суду.
Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя В.І. Ярошенко