пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
22 вересня 2025 року Справа № 903/714/25
Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М.П.,
за участю представників:
від позивача: н/з,
до відповідача: н/з,
розглянувши в порядку загального позовного провадження справу
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю “Врбуд», с-ще Ратне, Ковельського району, Волинської області
про стягнення 875100,15 грн.,
10.07.2025 через систему “Електронний суд» до Господарського суду Волинської області надійшла позовна заява Військової частини НОМЕР_1 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Врбуд» 875100,15 грн., з них: 841852,74 грн. невикористаної у встановлений термін попередньої оплати на підставі договору підряду №7/4Д від 14.03.2025, 33247,41 грн. процентів за користування грошовими коштами.
Ухвалою суду від 15.07.2025 позовну заяву Військової частини НОМЕР_1 було прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20 серпня 2025 року; відповідачу до 18.08.2025 запропоновано подати суду відзив на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України.
Ухвалу суду про відкриття провадження у справі від 15.07.2025 було надіслано сторонам до їх електронних кабінетів, що підтверджується довідками про доставку електронного листа від 15.07.2025.
В судове засідання 20.08.2025 відповідач не з'явився, відзиву на позов не подав.
В судовому засіданні 20.08.2025 позивач висловив думку про можливість закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті.
Ухвалою суду від 20.08.2025 було закрито підготовче провадження; постановлено призначити справу до судового розгляду по суті на 10.09.2025.
10.09.2025 в судове засідання представник позивача не з'явився, участі в режимі відеоконференції засіданні не взяв, ухвала суду від 20.08.2025 була надіслана до електронного кабінету позивача, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.
10.09.2025 відповідач повноважного представника у судове засідання не направив, відзиву на позов не подав, про судовий розгляд відповідач був повідомлений шляхом надіслання ухвали суду від 20.08.2025 до електронного кабінету відповідача, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.
У зв'язку з належним повідомленням сторін справу розглянуто за наявними матеріалами справи на підставі ч.9 ст.165 ГПК України.
Згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення (повне або скорочене) без його проголошення. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.
На підставі ч. 5 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з неявкою сторін у судове засідання 10.09.2025 датою ухвалення рішення у справі №903/714/25 слід вважати 22.09.2025, коли було складено повний текст рішення.
У процесі судового розгляду встановлено, що між Військовою частиною НОМЕР_1 як замовником та ТОВ “Врбуд» як підрядником було укладено договір підряду № 7/4Д від 14.03.2025 на будівництво фортифікаційних споруд (а.с. 18-29).
Відповідно до пункту 1.1. договору в порядку, строки та на умовах, визначених цим договором, замовник доручає, а підрядник зобов'язується на свій ризик, власними силами виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 526» (далі - об'єкт), а замовник зобов'язується прийняти виконані на умовах договору роботи та оплатити їх вартість.
Пунктом 1.4 договору визначено, що роботи виконуються за етапами:
І етап - проектування: виконання вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування), розроблення проєктної документації стадії “Робочий проєкт» (у склад якого повинен входити Генеральний план), у тому числі проходження експертизи з отриманням позитивного експертного звіту та передача замовнику відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток 4), що є невід'ємною частиною договору;
ІІ етап - будівельні роботи відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток 4).
Згідно із п. 2.1 договору вартість робіт за договором визначена у розмірі 3 060 114,22 грн., в тому числі ПДВ 510019,04 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об'єкту в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкта.
Відповідно до п. 3.1.- 3.4 договору строки виконання робіт за цим договором визначені календарним графіком виконання робіт (додаток 4) та встановлюються до 03.05.2025 включно.
Підрядник розпочинає виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт, але не пізніше 5 (п'яти) календарних днів після підписання договору підряду.
Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у договір у разі виникнення обставин непереборної сили (які засвідчуються відповідно до розділу 14 договору).
Після закінчення виконання робіт підрядник письмово повідомляє про це замовника. датою закінчення робіт за договором вважається дата підписання акту готовності об'єкту до експлуатації, складеного уповноваженими представниками замовника разом із представниками підрядника.
Відповідно до п. 8.4. договору підрядник щомісячно до 10 (десятого) числа наступного місяця зобов'язаний інформувати замовника про:
хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання(причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
забезпечення виконання робіт з використанням матеріалів згідно з кошторисною документацією;
залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
Фінансування робіт залежить від реального надходження коштів з Державного бюджету України. Сума зобов'язань за договором підлягає коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників державного бюджету України на відповідний рік і оформлюється додатковою угодою (п. 9.1.договору).
Згідно із п. 10.1. - 10.2, 10.4. договору приймання та передача виконаних робіт здійснюються сторонами поступово у міру завершення виконання видів робіт, їх частин, окремих конструктивних елементів тощо, шляхом підписання сторонами акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.
Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, акт здачі- приймання виконаних проектних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3 за виконані будівельні роботи оформлюються належним чином підрядником у двох примірниках і надаються для підписання замовнику.
Прийняття виконаних робіт здійснюється замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних під час виконання робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів, паспортів якості, тощо є обов'язковими згідно з чинним законодавством та іншої документації, щодо таких матеріалів).
Пунктом 11.1. договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи з будівництва об'єкту проводяться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3,протягом 10 (десяти) календарних днів після їх підписання (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника) та надання підрядником проміжного пакету документів, а саме: проміжних актів прихованих робіт затверджених інженером технічного нагляду.
Після виконання підрядником робіт з будівництва замовник приймає виконану роботу та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання пакету документів, підписує акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, якщо вони повністю відповідають об'ємам виконаних робіт на ділянці будівництва, в іншому випадку акти повертаються підряднику для усунення зауважень та коригування.
Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 “Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року. У частині оплати - до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань за цим договором (п.17.1. договору).
Договір підписаний представниками сторін та скріплений печатками.
31.03.2025 між позивачем та відповідачем було укладено додаткову угоду №1 до договору на будівництво фортифікаційних споруд № 7/4Д від 14.03.2025, відповідно до умов якої пункт 2.1 розділу 2 договору викладено в новій редакції :
« 2.1. Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною (додаток №1 до додаткової угоди №1 від « 31 » 03.2025 р. до договору на будівництво фортифікаційних споруд № 7/4Д від 14.03.2025, складеною на підставі локальних кошторисів до неї (додаток №5/1-5/6 до додаткової угоди №1 від « 31 » 03.2025 р. до договору № 7/4Д від 14.03.2025 р.), і складає: 3 060 110,00 грн. (три мільйони шістдесят тисяч сто десять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 510 018,33 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об'єкту в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкта.»
Також додатковою угодою розділ 9 договору доповнено пунктом 9.2. у наступній редакції:
« 9.2 За рішенням замовника, у встановленому законодавством порядку може здійснюватися попередня оплата (аванс) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», не більше 30% (тридцять відсотків) вартості будівельних робіт за договором. попередня оплата здійснюється на підставі рахунку на оплату, наданого підрядником, шляхом перерахування коштів на рахунок, відкритий виконавцем в органах Державної казначейської служби України, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після прийняття замовником рішення про здійснення попередньої оплати з подальшим використанням коштів виключно на цілі, визначені цим договором. Підрядник зобов'язаний використати отриману попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом двох тижнів після отримання попередньої оплати та надати замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та довідки (накладні) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, первинні бухгалтерські документи. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ.»
На виконання вимог п. 9.2 договору, 09.04.2025 платіжною інструкцією № 39 від 09.04.2025 позивач перерахував попередню оплату (аванс) відповідачу у загальному розмірі 841 852,76 грн. (а.с. 59).
Відповідач у визначений п. 9. 2. договору строк не надав позивачу акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки (накладні) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, первинних бухгалтерських документів; невикористаної суми авансу не повернув, не прозвітував про використані кошти попередньої оплати,
Невиконання відповідачем зобов'язань зумовило звернення позивача з позовом до суду.
Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до частини 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки (частина 1 статті 11 Цивільного кодексу України).
Як встановлено частиною 2 статті 11 Цивільного кодексу України однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини.
Згідно зі ст.ст. 13, 14, 526 ЦК України, цивільні права і обов'язки здійснюються та виконуються у межах, наданих договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, не допускається зловживання правами. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Відповідно до статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.
Статтею 627 ЦК України передбачено, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Пунктом 1 статті 628 ЦК України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
За приписами ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Зобов'язання сторін у справі виникли на підставі укладеного ними договору підряду №7/4Д від 14.03.2025.
Проте, всупереч досягнутих у договорі домовленостей, відповідач після отримання перерахованих позивачем коштів не виконав у повному обсязі взятих зобов'язань.
Правовідносини, що виникли між сторонами, врегульовані договором будівельного підряду.
Відповідно ч. 1 ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.
Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.
Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду (ст. 877 ЦК України).
Згідно із ч. 4 ст. 879 ЦК України оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.
Статтею 882 ЦК України визначено порядок передання та приймання робіт. Відповідно ч. 1 цієї статті, замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.
Як передбачено ч. 4 ст. 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Позивач перерахував відповідачу 09.04.2025 попередню оплату (аванс) у розмірі 841852,76 грн.
Враховуючи умову п. 9.2. договору, відповідач мав право впродовж двох тижнів після отримання попередньої оплати користуватися сумою попередньої, тобто з 10.04.2025 по 23.04.2025 включно.
Доказів використання суми попередньої оплати, доказів повернення невикористаної суми попередньої оплати позивачу відповідач суду не надав.
Оскільки відповідач попередню оплату (аванс) отримав, але зобов'язання щодо використання суми попередньої оплати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, не виконав, у нього виник обов'язок повернути суму попередньої оплати, а тому вимога позивача про стягнення з відповідача 841852, 74 грн. суми попередньої оплати обгрунтована і підлягає до задоволення.
У позовній заяві позивач просить також стягнути з відповідача 33247 грн. 41 коп. процентів за користування чужими грошовими коштами за період з 09.04.2025 по 10.07.2025.
Відповідно до п. 9.2. договору підрядник зобов'язаний використати отриману попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом двох тижнів після отримання попередньої оплати та надати замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та довідки (накладні) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, первинні бухгалтерські документи. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ.
Як передбачено ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами або законом про банки і банківську діяльність. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.
У постанові від 18.11.2021 у справі № 921/395/20 Верховний Суд зазначив, що проценти річних, про які йдеться у частині другій статті 625 ЦК України, необхідно відрізняти від процентів за користування чужими коштами, передбачених статтею 536 названого Кодексу. Так, стягнення процентів річних є заходом відповідальності за порушення грошового зобов'язання і одночасно, як зазначалося, способом захисту майнового права та інтересу кредитора, тобто зобов'язанням сплатити кошти, тоді як проценти, зазначені у статті 536 ЦК України, - це плата за користування чужими коштами, в тому числі за користування товарним кредитом (частина п'ята статті 694 ЦК України). Підставами для застосування до правовідносин сторін статті 536 ЦК України є, по-перше, факт користування чужими коштами, по-друге - встановлення розміру відповідних процентів договором або чинним законодавством. Спільним для цих процентів є те, що вони нараховуються саме у зв'язку з користуванням чужими коштами Крім того, правова природа передбаченої договором плати за користування чужими грошовими коштами не залежить від встановленого сторонами у договорі способу обчислення такої плати.
Сторонами у п. 9.2. договору було узгоджено використання відповідачем отриманої попередньої оплати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів протягом двох тижнів після отримання попередньої оплати. Однак, по закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу мали бути повернуті замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ.
Враховуючи умову п. 9.2. договору, у відповідача були підстави для користування сумою попередньої оплати впродовж двох тижнів з моменту її отримання, тобто з 10.04.2025 по 23.04.2025 включно.
Проте, після закінчення цього періоду, тобто з 24.04.2025, відповідач користується коштами, які є попередньою оплатою, безпідставно.
У позовній заяві позивач просить також стягнути з відповідача 33247 грн. 41 коп. процентів за користування чужими грошовими коштами за період з 09.04.2025 по 10.07.2025.
Враховуючи порушення відповідачем строків виконання зобов'язання з повернення невикористаної суми попередньої оплати, є підстави для задоволення вимога позивача про стягнення з відповідача 27884,93 грн відсотків за користування чужими грошовими коштами за період з 24.04.2025 по 10.07.2025, виходячи з розрахунку: 841 852,74 грн. х 15,5% : 365 х 78.
У задоволенні позову про стягнення з відповідача 5362 грн. 48 коп. (33247,41 грн. - 27884,93 грн.) відсотків за користування грошовими коштами за період з 09.04.2025 по 23.04.2025 слід відмовити, оскільки, враховуючи п. 9.2. договору, порушення строку виконання зобов'язання з повернення суми попередньої оплати розпочалося з 24.04.2025, а не з 09.04.2025.
У зв'язку із частковим задоволенням позову ( на 99,39%) витрати позивача, пов'язані з оплатою судового збору, у розмірі 10437,14 грн., на підставі ст. 129 ГПК України слід покласти на відповідача пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, виходячи з розрахунку: 10501,20 грн. х 99,39%.
Керуючись ст.ст. 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Позов задовольнити частково.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “ВРБУД» ( 44100, Волинська область, Ковельський район, селище Ратне, вул. Нова, 6А, код ЄДРПОУ 41917677) на користь Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- 841852 грн. 74 коп. невикористаної суми попередньої оплати,
- 33247 грн. 41 коп. відсотків за користування грошовими коштами,
- 10437 грн. 14 коп. витрат, пов'язаних з оплатою судового збору.
3. У задоволенні позову про стягнення 5362 грн. 48 коп. відсотків за користування грошовими коштами відмовити.
Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржено до Північно-західного апеляційного господарського суду впродовж 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення.
Повний текст рішення виготовлено і підписано 22.09.2025.
Суддя І. О. Якушева