ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
15 вересня 2025 року м. ОдесаСправа № 916/433/25
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді: Богацької Н.С.
суддів: Діброви Г.І., Ярош А.І.
розглянувши апеляційну скаргу Одеської обласної прокуратури
на рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2025, ухвалене суддею Погребною К.Ф., м. Одеса, повний текст складено та підписано 16.06.2025
у справі № 916/433/25
за позовом: Роздільнянської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Затишанської селищної ради Роздільнянського району Одеської області та Південного офісу Держаудитслужби
до відповідача: Приватного підприємства «Мета»
про: визнання недійсним пункту договору, визнання недійсною додаткової угоди та стягнення 2129465,91 грн,
Рішенням Господарського суду Одеської області від 04.06.2025 у справі № 916/433/25 у задоволенні позову відмовлено. Одночасно скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 10.02.2025.
Не погодившись з рішенням суду, прокурор подав на нього апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити, а саме:
- визнати недійсним п. 8.3. Договору підряду від 02.10.2023 № 61/10, в частині формулювання щодо сплати неустойки (пені) від ціни невиконаних робіт на об'єкті, а саме положення «з дня отримання бюджетних коштів», про визнання недійсною Додаткової угоди від 26.12.2023 № 1 до Договору підряду від 02.10.2023 № 61/10 та стягнення з Приватного підприємства «Мета» на користь місцевого бюджету Затишанської селищної ради Роздільнянського району Одеської області неустойки (пені) в розмірі 806375,60 грн та штрафу в сумі 1323090,31 грн у зв'язку з неналежним виконанням умов Договору підряду від 02.10.2023 № 61/10;
- визнати недійсним п. 8.3. Договору підряду від 02.10.2023 № 61/10, в частині формулювання щодо сплати неустойки (пені) від ціни невиконаних робіт на об'єкті, а саме положення «з дня отримання бюджетних коштів»;
- визнати недійсною Додаткову угоду від 26.12.2023 № 1 до Договору підряду від 02.10.2023 № 61/10, укладену між Затишанською селищною радою Роздільнянського району Одеської області та Приватним підприємством «Мета»;
- стягнути з Приватного підприємства «Мета» на користь місцевого бюджету Затишанської селищної ради Роздільнянського району Одеської області неустойку (пеню) в розмірі 806375,60 грн та штрафу в розмірі 1323090,31 грн у зв'язку з неналежним виконанням умов Договору підряду від 02.10.2023 № 61/10.
Відповідно до вимог ст. 32 ГПК України за результатами автоматизованого розподілу справ між суддями, оформленого протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи визначено судову колегію у складі головуючого судді Богацької Н.С., Ярош А.І., Принцевської Н.М.
Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.07.2025 витребувано у Господарського суду Одеської області матеріали даної справи, вирішення питання щодо можливості відкриття, повернення, залишення без руху або відмови у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою відкладено до надходження матеріалів з суду першої інстанції.
15.07.2025 матеріали даної справи надійшли до суду апеляційної інстанції.
Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 21.07.2025 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Одеської обласної прокуратури на рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2025 у справі № 916/433/25, встановлено іншим учасникам справи строк до 08.08.2025 для подання відзиву на апеляційну скаргу, роз'яснено учасникам справи про їх право у цей же строк подати до суду будь-які заяви чи клопотання з процесуальних питань, призначено дану справу до розгляду на 16.09.2025 о 14:00 год.
06.08.2025 від Приватного підприємства «Мета» надійшов відзив на апеляційну скаргу.
У зв'язку з перебуванням судді-учасника колегії Принцевської Н.М. у відпустці, за розпорядженням керівника апарату суду призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Богацької Н.С., суддів Діброви Г.І., Ярош А.І.
Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції у визначеному складі суддів вважає за необхідне прийняти дану справу до свого провадження.
Керуючись статтями 120, 234, 282 ГПК України, суд
Прийняти справу № 916/433/25 до свого провадження колегією суддів у складі головуючого судді Богацької Н.С., суддів: Діброви Г.І., Ярош А.І.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.
Головуючий суддя Н.С. Богацька
Судді Г.І. Діброва
А.І. Ярош