пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
27 серпня 2025 року Справа № 903/747/25
Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М.П., розглянувши за правилами загального позовного провадження справу
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю “Врбуд», с-ще Ратне, Ковельського району, Волинської області
про стягнення 1 742 960,57 грн.,
за участю представників:
від позивача: Радченко О. М. - діє в порядку самопредставництва,
до відповідача: н/з,
24.07.2025 через систему “Електронний суд» до Господарського суду Волинської області надійшла позовна заява Військової частини НОМЕР_1 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Врбуд» 1 742 960,57 грн., з них:
- 660 984,68 грн., нарахованих на підставі договору підряду №22/4Д від 17.03.2025, з яких: 302951,31 грн. пені за порушення терміну початку виконання робіт; 143825,37 грн. пені за порушення строків завершення будівництва; 214208 грн. штрафу за порушення строків завершення будівництва;
- 660 984,68 грн., нарахованих на підставі договору підряду №40/4Д від 19.03.2025, з яких: 302951,31 грн. пені за порушення терміну початку виконання робіт; 143825,37 грн. пені за порушення строків завершення будівництва; 214208 грн. штрафу за порушення строків завершення будівництва;
- 258 225,69 грн., нарахованих на підставі договору підряду №83/4Д від 19.03.2025, з яких: 203352,73 грн. пені за порушення терміну початку виконання робіт; 54872,96 грн. пені за порушення строків завершення будівництва;
- 162 765,52 грн. пені за порушення терміну початку виконання робіт на підставі договору підряду №241/4Д від 28.03.2025.
Також позивач просить стягнути з відповідача 20915,52 грн. витрат, пов'язаних з оплатою судового збору.
Ухвалою суду від 15.07.2025 позовну заяву Військової частини НОМЕР_1 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 27 серпня 2025 року; відповідачу до 18.08.2025 запропоновано подати суду відзив на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України; позивачу до 25.08.2025 подати суду відповідь на відзив із урахуванням вимог ст. 166 ГПК України.
Ухвалу суду про відкриття провадження у справі від 15.07.2025 було надіслано сторонам до їх електронних кабінетів, що підтверджується довідками про доставку електронного листа від 29.07.2025.
В судове засідання 27.08.2025 представник відповідача не з'явився, відповідач відзиву на позов не подав.
В судовому засіданні 27.08.2025 представник позивача висловив думку про можливість закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті.
Згідно з ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 185 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.
За результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Оскільки суд на стадії підготовчого провадження вчинив необхідні процесуальні дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи, сприяв сторонам, й, зокрема, відповідачу у реалізації процесуальних прав, встановлюючи відповідні строки для подачі відзиву на позов, проте відповідач не скористався своїм процесуальним правом, не подав до суду жодних заяв і клопотань, а тому слід закрити підготовче провадження і призначити розгляд справи по суті.
Керуючись ст. ст. 183, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Закрити підготовче провадження.
2. Призначити справу до судового розгляду по суті на 17 вересня 2025 року на 14:30 год.
3. Звернути увагу учасників справи, що явка їх представників в судове засідання не є обов'язковою. Відповідно до ст. 196 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.
4. Учасники справи можуть подавати документи засобами поштового зв'язку, електронною поштою або через підсистему “Електронний суд».
5. Рекомендувати учасникам справи ознайомлення з матеріалами справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, яку подавати через дистанційні засоби зв'язку.
Згідно із ст. 207 ГПК України учасники справи можуть подати заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені у підготовчому провадженні до моменту розгляду справи по суті із обґрунтуванням поважності причин їх неподання у визначений строк.
Попередити сторони, що відповідно до ч. 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.
Суддя І. О. Якушева