вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про прийняття позовної заяви до розгляду
та відкриття провадження у справі
26.08.2025м. ДніпроСправа № 904/4005/25
Суддя Бєлік В.Г. , розглянувши матеріали позовної заяви
за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП", Дніпропетровська область, м. Дніпро
про стягнення неустойки за договором підряду у загальному розмирі 279 700,39 грн.
Військова частина НОМЕР_1 (далі - позивач) звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" неустойку за Договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 1 908 131,91 грн., у тому числі:
1. Пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 187 526,40 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва 2-го етапу у сумі 92 173,99 грн за Договором від 08.04.2025 № 356/4Д, разом становить 279 700,39 грн.;
2. Пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 85 085,93 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва 2 го етапу у сумі 90 974,44 грн, за Договором від 08.04.2025 № 355/4Д, разом становить 176 060,37 грн.;
3. Пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 187 526,40 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва 2-го етапу у сумі 92 173,99 грн, за Договором від 08.04.2025 № 354/4Д, разом становить 279 700,39 грн.;
4. Пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 187 526,40 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва 2-го етапу у сумі 92 173,99 грн, за Договором від 08.04.2025 №353/4Д, разом становить 279 700,39 грн.;
5. Пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 178 843,84 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва 2-го етапу у сумі 87 906,30 грн, за Договором від 08.04.2025 № 348/4Д, разом становить 266 750,14 грн.;
6. Пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 176 403,37 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва 2-го етапу у сумі 86 706,74 грн, за Договором від 07.04.2025 № 324/4Д, разом становить 266 750,14 грн.;
7. Пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 176 403,37 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва 2-го етапу у сумі 86 706,72 грн, за Договором від 07.04.2025 № 335/4Д, разом становить 266 750,14 грн.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договорами підряду (які є розірвані в односторонньому порядку 08.06.2025), на підставі чого позивачем нараховані штрафні санкції відповідно до пункту 13.1, 13.3 договорів підряду.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2025 позовні вимоги Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про стягнення неустойки за договорами підряду у загальному розмирі 1 908 131,91 грн. роз'єднано та виділено їх у самостійні провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 173 ГПК України розгляд позовних вимог, виділених у самостійне провадження, здійснює суддя, який прийняв рішення про роз'єднання позовних вимог.
Відповідно до п. 22 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 №30 (з урахуванням змін) у разі ухвалення судом рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення вимоги в окреме провадження виділена судова справа реєструється як така, що надійшла вперше, та розподіляється суду, що ухвалив відповідне рішення на підставі підпункту 6) пункту 3 цього Розділу.
Відділом документального забезпечення господарського суду Дніпропетровської області, на підставі зазначеної ухвали суду від 22.07.2025 р. зареєстровано виділені у самостійне провадження позовні вимоги Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про стягнення неустойки за договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд від 08.04.2025 № 354/4Д у розмірі 279 700,39 грн., як справу №904/4005/25.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 23.07.2025 зазначену справу розподілено суду, що ухвалив відповідне рішення на підставі підпункту 6) пункту 3 цього Розділу.
Відповідно до ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
У зв'язку з роз'єднанням позовних вимог суд дійшов висновку, що позовна заява Військової частини НОМЕР_1 підлягає залишенню без руху.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2025 позовну заяву залишено без руху та запропоновано позивачу протягом семи днів з дня вручення ухвали суду від 25.07.2025 усунути недоліки позовної заяви , а саме
- надати суду докази, які підтверджують сплату судового збору у розмірі 3 356,40 грн за подання позовної заяви у даній справі;
- надати обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються по договору підряду № 354/4Д від 08.04.2025.
04.08.2025 від Військової частини НОМЕР_1 через систему "Електронний суд" надійшла заява про усунення недоліків.
Таким чином позивачем вимоги ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2025 виконано.
Розглянувши поданий позов, суд зазначає наступне.
Згідно приписів частини 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.
Відповідно до частин 3 - 4 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Малозначними справами є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 2 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України).
Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі.
За змістом приписів частин 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.
Згідно положень ч.1 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України, питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.
Виходячи із вказаних вище положень Господарського процесуального кодексу України та беручи до уваги ціну позову, а також незначну складність характеру спірних правовідносин та обсяг необхідних доказів, що не потребує проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, суд дійшов висновку про розгляд поданої позовної заяви у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.
Керуючись статтями 12, 176, 234, 247, 250 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.
3. Запропонувати учасникам справи подати до суду:
позивачу:
- у строк 10 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву: відповідь на відзив на позовну заяву за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України (копію відповіді на відзив направити на адресу відповідача, докази надсилання надати до суду);
відповідачу:
- у строк 15 днів з дня отримання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2025: відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України (копію відзиву направити на адресу позивача, докази надсилання надати до суду); заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного провадження (за наявності); заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України (копію заперечень направити на адресу позивача, докази надсилання надати до суду).
4. Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170, 251 Господарського процесуального кодексу України.
5. Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя В.Г. Бєлік