Судовий наказ від 17.07.2025 по справі 921/79/25

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Тернопільської області

17 липня 2025 року Справа № 921/79/25

НАКАЗ

про примусове виконання рішення

На виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від "12" червня 2025 р., яке набрало законної сили "10" липня 2025 р., на підставі статті 327 Господарського процесуального кодексу України та пп.19.1 п.19 розділу XI Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, -

НАКАЗУЮ:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкретбуд" (проспект Степана Бандери, 38, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 41846250) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріалбуд" (вул. Преображенська, буд.23, приміщення 55/61, м. Київ, 03110, код ЄДРПОУ 40645273): 183 954 (сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) грн 00 коп. неустойки, 26 946 (двадцять шість тисяч дев'ятсот сорок шість) грн 69 коп. штрафу за Договором підряду на виконання будівельних робіт №12/08-1 від 12.08.2022 та 22 397 (двадцять дві тисячі триста дев'яносто сім) грн. 84 коп. судового збору.

Строк пред'явлення наказу до виконання становить три роки -до "10" липня 2028 р. включно.

Суддя Господарського суду

Тернопільської області Охотницька Наталія Володимирівна

КОПІЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Тернопільської області

17 липня 2025 рокуСправа № 921/79/25

НАКАЗ

про примусове виконання рішення

На виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від "12" червня 2025 р., яке набрало законної сили "10" липня 2025 р., на підставі статті 327 Господарського процесуального кодексу України та пп.19.1 п.19 розділу XI Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, -

НАКАЗУЮ:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкретбуд" (проспект Степана Бандери, 38, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 41846250) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріалбуд" (вул. Преображенська, буд.23, приміщення 55/61, м. Київ, 03110, код ЄДРПОУ 40645273): 183 954 (сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) грн 00 коп. неустойки, 26 946 (двадцять шість тисяч дев'ятсот сорок шість) грн 69 коп. штрафу за Договором підряду на виконання будівельних робіт №12/08-1 від 12.08.2022 та 22 397 (двадцять дві тисячі триста дев'яносто сім) грн. 84 коп. судового збору.

Строк пред'явлення наказу до виконання становить три роки - до "10" липня 2028 р. включно.

Суддя Господарського суду

Тернопільської області Охотницька Наталія Володимирівна