16 липня 2025 року м. Харків Справа № 922/195/25
Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючий суддя Плахов О.В., суддя Гребенюк Н.В. , суддя Тихий П.В.
за участю секретаря судового засідання Голозубової О.І.
за участю:
від позивача - не з'явився;
від відповідача - Качмар В.О. - на підставі ордеру серії АЕ №1359463 від 10.02.2025;
розглянувши у відритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Експорт Груп", м. Харків, (вх.№1256 Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 29.04.2025 у справі №922/195/25 (суддя Мужичук Ю.Ю., ухвалене м.Харків, дата складення повного тексту 09.05.2025)
за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Роздільський Шифер", Житомирська область, Житомирский район, с. Соколів,
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Експорт Груп", м. Харків,
про стягнення коштів,
Товариство з обмеженою відповідальністю "Роздільський Шифер" звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Експорт Груп" про стягнення збитків в сумі 700000,00грн., внаслідок неналежного виконання відповідачем умов договору підряду №21/08-2024 від 21.08.2024 в частині порушення строків виконання робіт.
Рішенням господарського суду Харківської області від 29.04.2025 у справі №922/195/25 позов задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Експорт Груп" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Роздільський Шифер" збитки в сумі 600000,00грн.; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Експорт Груп" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Роздільський Шифер" понесені судові витрати в розмірі 9000,00грн.; в іншій частині позову відмовлено.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Експорт Груп" з рішенням господарського суду першої інстанції не погодилось та звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду Харківської області від 29.04.2025 у справі №922/195/25 в частині задоволених позовних вимог та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову повністю.
Одночасно апелянт звернувся з клопотанням про поновлення пропущеного процесуального строку на апеляційне оскарження рішення господарського суду Харківської області від 26.03.2025 у справі №922/11/25.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.06.2025 у справі №922/195/24 апеляційна скарга передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Радіонова О.О., суддя Істоміна О.А., суддя Медуниця О.Є.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 26.05.2025 витребувано у господарського суду Харківської області матеріали справи №922/195/25; відкладено вирішення питань, пов'язаних з рухом апеляційної скарги, до надходження матеріалів справи.
09.06.2025 матеріали справи №922/195/25 надійшли до Східного апеляційного господарського суду.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Східного апеляційного господарського суду від 16.06.2025, у зв'язку із відпусткою головуючого судді Радіонової О.О., для розгляду справи №922/195/25 сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Плахова О.В., судді Тихого П.В., судді Гребенюк Н.В.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 18.06.2025 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Експорт Груп" на рішення господарського суду Харківської області від 29.04.2025 у справі №922/195/25; встановлено позивачу у справі строк для подання відзиву на апеляційну скаргу - протягом 15 днів (з урахуванням вимог ст.263 Господарського процесуального кодексу України) з дня вручення даної ухвали; встановлено сторонам у справі строк для подання заяв і клопотань - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали; призначено справу до розгляду на 16.07.2025 о 13:45 год.
У судовому засіданні Східного апеляційного господарського суду 16.07.2025 представник апелянта підтримав вимоги апеляційної скарги, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду Харківської області від 29.04.2025 у справі №922/195/25 в частині задоволених позовних вимог та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову повністю.
Дослідивши обставини, з метою дотримання принципів, визначених статтею 2 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, змагальності сторін, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, колегія суддів дійшла висновку про оголошення в судовому засіданні перерви в порядку частин 2 та 3 статті 216 Господарського процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 197, 216, 234, 270 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд,
1.Оголосити в судовому засіданні перерву до "13" серпня 2025 р. о 15:15 год. Судове засідання буде продовжено у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61022, м. Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, зал засідань № 132.
2.Явку представників учасників справи визнати необов'язковою.
3.Запропонувати учасникам справи для прискорення документообігу в межах цієї справи, надсилати їх з використанням програми “Електронний суд» або надсилати документи з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи на електронну адресу Східного апеляційного господарського суду: inbox@eag.court.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.
Головуючий суддя О.В. Плахов
Суддя Н.В. Гребенюк
Суддя П.В. Тихий