ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
10.07.2025Справа № 910/5240/25
Суддя Господарського суду міста Києва Князьков В. В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс» про участь в режимі відеоконференції в судовому засіданні по справі
за позовом: Акціонерного товариства «Укргазвидобування», м.Київ
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс», м. Київ
про стягнення 2 454 235,28 грн,
та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс», м. Київ
до відповідача: Акціонерного товариства «Укргазвидобування», м.Київ
про стягнення: 2 552 072,19 грн
Акціонерне товариство «Укргазвидобування» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс» про стягнення штрафу в сумі 2 454 235,28 грн.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на порушення відповідачем своїх обов'язків за договором №356/23 від 26.04.2023 будівельного підряду в частині виконання робіт у строки, що визначені умовами правочину.
Ухвалою від 28.04.2025 судом було відкрито провадження у справі; постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 21.05.2025.
13.05.2025 відповідачем було подано відзив на позов, в якому проти задоволення позовних вимог надано заперечення посилаючись на те, що порушення строків виконання частини робіт виникло не з вини підрядника, а внаслідок несвоєчасного передання замовником будівельного майданчика у належному стані. Означені обставини, на думку відповідача, вказують про відсутність підстав для стягнення штрафних санкцій.
13.05.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс» подано зустрічну позовну заяву до Акціонерного товариства «Укргазвидобування» про стягнення заборгованості в сумі 2 454 235,28 грн, пені в розмірі 2626,03 грн, інфляційних втрат в сумі 73 627,06 грн та 3% річних в розмірі 21583,82 грн.
В обґрунтування зустрічних позовних вимог позивач посилався на порушення замовником своїх обов'язків за договором №356/23 від 26.04.2023 в частині своєчасної оплати виконаних підрядником робіт.
Ухвалою від 15.05.2025 прийнято зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс» до Акціонерного товариства «Укргазвидобування» про стягнення заборгованості в сумі 2 454 235,28 грн, пені в розмірі 2626,03 грн, інфляційних втрат в сумі 73 627,06 грн та 3% річних в розмірі 21583,82 грн - до спільного розгляду з первісним позовом.
21.05.2025 судом було відкладено підготовче засідання на 25.06.2025.
25.06.2025 судове засідання не відбулось у зв'язку із перебуванням судді Князькова В.В. у відпустці.
Ухвалою від 30.07.2025 підготовче засідання у справі було призначено на 16.07.2025.
До Господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс» про участь в режимі відеоконференції в судовому засіданні 16.07.2025.
Розглянувши заяву позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, господарський суд зазначає таке.
Частинами 1, 2 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.
Враховуючи, те що представником позивача вчасно подано клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, відповідні заяви підлягають задоволенню.
Керуючись ст. 197, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазхім Сервіс» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів - задовольнити.
2. Здійснити розгляд справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції 16.07.2025 об 11:00 год. в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 41 (корпус "В").
Проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою сервісу "Система захищеного відеоконференцзв'язку з судом".
Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме позивач (представник позивача Бузинний Андрій Станіславович ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_1 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя В.В. Князьков