Справа № 909/611/22
повідомлення про судове засідання
09.06.2025 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області, в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, повідомляє
Товариство з обмеженою відповідальністю "Престиж-П",
Оболонський відділ державної виконавчої служби в місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції
як учасників у справі
за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-П"
про стягнення 853 046 грн 81 коп. неустойки за порушення зобов'язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069 грн 91 коп. - пеня, 482 976 грн 90 коп. - штраф,
про те, що 09.06.2025 суд відклав розгляд скарги Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області на бездіяльність державного виконавця та посадової особи органу державної виконавчої служби у справі за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області до ТОВ "ПРЕСТИЖ-П" про стягнення 853 046 грн 81 коп. неустойки за порушення зобов'язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069 грн 91 коп. - пеня, 482 976 грн 90 коп. - штраф.
Наступне судове засідання відбудеться 01.07.2025 о 12:30 год. в приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32, зал судових засідань № 3.
Встановити державному виконавцю Оболонського відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Ярмоленко К. Ю. строк для надання письмових пояснень щодо поданої скарги протягом п'яти днів з дня отримання цієї ухвали.
Встановити керівнику Оболонського відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) строк для надання письмових пояснень щодо поданої скарги протягом п'яти днів з дня отримання цієї ухвали.
Участь в судовому засіданні учасників справи не є обов'язковою.
Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою комплексу технічних засобів та програмного забезпечення ВКЗ.
Учасники справи можуть отримувати інформацію у справі зі сторінки на офіційному вебпорталі "Судова влада України" за вебадресою http://court.gov.ua/fair/sud5010/ або з офіційної сторінки Господарського суду Івано-Франківської області за вебадресою http://if.arbitr.gov.ua/sud5010/, чи у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Ухвала підписана 09.06.2025.
Суддя Т. В. Стефанів