Справа № 909/611/22
19.05.2025 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Стефанів Т. В., розглянувши скаргу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області від 05.12.2024 № 54-8732/54-17 (вх. №19812/24 від 17.12.2024) на бездіяльність державного виконавця та посадової особи органу державної виконавчої служби у справі
за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-П"
про стягнення 853 046 грн 81 коп. неустойки за порушення зобов'язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069 грн 91 коп. - пеня, 482 976 грн 90 коп. - штраф,
У провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходилася справа за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-П" про стягнення 853 046 грн 81 коп. неустойки за порушення зобов'язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069 грн 91 коп. - пеня, 482 976 грн 90 коп. - штраф.
Господарський суд Івано-Франківської області згідно з рішенням від 28.11.2022 позов задовольнив частково - стягнув з відповідача на користь позивача 283 984 грн 37 коп. пені, відмовив в позові в частині стягнення 569 062 грн 44 коп., з яких 86 085 грн 54 коп. - пеня, 482 976 грн 90 коп. - штраф.
На виконання даного рішення видано наказ від 27.12.2022.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області зі скаргою від 05.12.2024 № 54-8732/54-17 (вх. №19812/24 від 17.12.2024) на бездіяльність державного виконавця та посадової особи органу державної виконавчої служби. В заяві заявник просив: визнати протиправною бездіяльність державного виконавця щодо виконання наказу суду від 27.12.2022; скасувати постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 07.10.2024; зобов'язати державного виконавця вчинити дії та вжити всі передбачені Законом заходи для примусового виконання наказу суду від 27.12.2022; визнати протиправною бездіяльність начальника ВДВС щодо не розгляду скарги на бездіяльність державного виконавця; зобов'язати ВДВС про виконання ухвали суду, постановленої за результатами розгляду скарги, повідомити суд і стягувача не пізніше ніж у десятиденний строк з дня її одержання; поновити строк для подання скарги, оскільки про винесення постанови від 07.10.2024 стягувачу стало відомо 23.10.2024 за наслідками здійснення моніторингу Автоматизованої системи виконавчого провадження. Водночас, оригінал зазначеної постанови до стягувача не надійшов, до підсистеми "Електронний суд" ця постанова також не внесена. 23.10.2024 стягувач звернувся зі скаргою на бездіяльність державного виконавця та на вказану постанову, проте відповідь на цю скаргу не надійшла. Вважає, що пропустив строк для подання скарги з поважних причин, оскільки вживав всі можливі заходи для виконання рішення суду.
Ухвалою суду від 26.12.2024 відмовлено в поновленні строку на подання скарги, скаргу залишено без розгляду. На дану ухвалу суду 03.02.2025 заявник подав апеляційну скаргу до Західного апеляційного господарського суду.
Ухвалою від 16.04.2025 апеляційну скаргу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області за № 54-68/5417 від 03.01.2025 (вх. № 01-05/100/25 від 08.01.2025) задоволено частково, ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 26.12.2024 у справі № 909/611/22 скасовано, справу направлено до Господарського суду Івано-Франківської області для продовження розгляду.
Згідно з Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Господарського суду Івано-Франківської області від 13.05.2025 справа №909/611/22 розприділена судді Стефанів Т. В.
Відповідно до ч. 1 ст. 342 ГПК України скарга розглядається у двадцятиденний строк з дня прийняття її до розгляду у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються.
Відповідно до ч. 6 ст. 340 ГПК України про прийняття скарги до розгляду суд постановляє ухвалу та повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня після прийняття її до розгляду.
Враховуючи викладене, належить призначити судове засідання для розгляду скарги та повідомити відповідний орган державної виконавчої служби про розгляду скарги.
Керуючись ст. 120 -121, 196, 234 - 235, 254, 255, 339, 342 ГПК України, суд
Призначити розгляд скарги в судовому засіданні на 09.06.2025 об 11:30 год.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, зал судових засідань № 3.
Встановити державному виконавцю Оболонського відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Ярмоленко К. Ю. строк для надання письмових пояснень щодо поданої скарги протягом п'яти днів з дня отримання цієї ухвали.
Встановити керівнику Оболонського відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) строк для надання письмових пояснень щодо поданої скарги протягом п'яти днів з дня отримання цієї ухвали.
При направленні у судове засідання уповноважених представників їм необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують їх повноваження відповідно до вимог ст. 60 ГПК України.
Суд повідомляє, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, оскільки суд має відповідну технічну можливість.
Учасники справи можуть отримувати інформацію по справі на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на вебсторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за вебадресою http://reyestr.court.gov.ua/, а також ознайомитись з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Ухвалу підписано 19.05.2025.
Суддя Т. В. Стефанів В.