ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Закарпатської області
Адреса: вул. Коцюбинського, 2а, м. Ужгород, 88605
e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua
вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua
скорочене Рішення
(вступна і резолютивна частини)
14.05.2025 м. Ужгород Справа №910/10785/24
За позовом Департаменту патрульної поліції, м. Київ
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Західспецбуд», м. Київ
про стягнення неустойки в розмірі 52 090,61 грн,
Суддя господарського суду - Пригара Л.І.
Секретар судового засідання - Мацнєва О.В.
представники:
Позивача (в режимі відеоконференції) - Борисов М.О., представник
у порядку самопредставництва
Відповідача (в режимі відеоконференції) - Захарчук І.А., адвокат, ордер серії
АА №1483504 від 11.02.2025
СУТЬ СПОРУ: Департаментом патрульної поліції, м. Київ заявлено позов до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Західспецбуд», м. Київ про стягнення неустойки в розмірі 52 090,61 грн.
Враховуючи необхідність часу для виготовлення повного рішення у справі та керуючись ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України,
Резолютивну частину оголосити в такій редакції:
1. Позов задовольнити частково.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Західспецбуд», вул. Саксаганського, будинок 25Б, м. Київ, 01033 (код ЄДРЮОФОПтаГФ 34771978) на користь Департаменту патрульної поліції, вул. Федора Ернста, будинок 3, м. Київ, 03048 (код ЄДРЮОФОПтаГФ 40108646) неустойку в розмірі 45 932,53 грн (Сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять дві гривні 53 коп), а також 2373,36 грн (Дві тисячі триста сімдесят три гривні 36 коп) на відшкодування витрат по сплаті судового збору.
3. В іншій частині позову відмовити.
4. На підставі ст. 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду, згідно зі ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було проголошено скорочене (вступну та резолютивну частини) рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Рішення може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду.
5. Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі, - http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.
Суддя Л.І. Пригара