Ухвала від 01.04.2025 по справі 903/57/25

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

УХВАЛА

01 квітня 2025 року Справа № 903/57/25

Господарський суд Волинської області у складі судді Слободян О.Г., за участю секретаря судового засідання Лівандовського Т.Г.,

представника ТОВ “ЕВЕРБУД»: Солдаткіна О.С.,

представника ТОВ “ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»: Кваснікевича В.В.

розглянувши у судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕВЕРБУД»

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»

про стягнення 594385грн. 08коп.

та

зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕВЕРБУД»

про стягнення 658364грн 43коп

встановив: позивач - ТОВ “ЕВЕРБУД» звернувся до суду з позовом про стягнення з ТОВ “ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (відповідача) 594385грн. 08коп., з яких: 534203грн. 48коп. заборгованості по оплаті виконаних позивачем робіт, 40233грн. 37коп. пені та 19948грн. 23коп. інфляційних втрат. Також просить стягнути з відповідача 7132грн. 62коп. судового збору та 20000грн. витрат за надання професійної правничої допомоги адвоката.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов'язань згідно умов договору підряду №ВОГ250324УГР від 25.03.2024, в частині оплати виконаних позивачем робіт.

31.01.2025 представник ТОВ “ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» подав до суду зустрічну позовну заяву, в якій просить стягнути з ТОВ “ЕВЕРБУД» на користь ТОВ “ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» 658 364,43грн за порушення строків виконання робіт згідно Договору підряду ВОГ250324УГР від 25 березня 2024 року, а саме: 124160,95грн неустойки та 534203,48грн штрафу, а також стягнути судові витрати за результатами розгляду справи.

Обгрунтовуючи зустрічний позов, позивач посилається на те, що ТОВ “ЕВЕРБУД» згідно умов договору зобов'язувалось виконати комплекс робіт з капремонту санвузлів на АЗК “Угринів» за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Угринів, Калуське шосе, буд. 2д до 09 червня 2024 року включно. Однак, ТОВ “ЕВЕРБУД» порушено свої договірні зобов'язання у визначений договором строк, роботи не виконано, у зв'язку із чим на підставі пунктів 7.3 та 7.5 Договору підряднику нараховано неустойку та штраф.

Ухвалою суду від 05.02.2025 прийнято зустрічний позов та об'єднано його в одне провадження для спільного розгляду з первісним позовом у справі № 903/57/25. Постановлено перейти до розгляду справи № 903/57/25 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено 18.02.2025.

Ухвалою суду від 11.03.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті 18.03.2025 об 11год. 30хв.

Згідно з довідкою про неможливість проведення судового засідання від 18.03.2025 у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю судді Слободян О.Г., судове засідання, яке було призначено на 18.03.2025 на 14год. 30хв. у справі № 903/27/25, не відбулося.

Ухвалою суду від 24.03.2025 призначено розгляд справи по суті 01.04.2025. Постановлено забезпечити участь представника ТОВ “Евербуд» у судовому засіданні 01.04.25 о 12:00год в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

01.04.2025р. у судовому засіданні за згодою представників сторін судом оголошено перерву до 08.04.2025р. до 14год. 30хв.

Згідно ч.ч.1-3 ст.120 ГПК суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Керуючись ст.120, 121, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Повідомити учасників справи, що судове засідання буде продовжено 08 квітня 2025 року о 14:30 год. в приміщенні Господарського суду Волинської області за адресою: м.Луцьк, пр. Волі 54А, в залі судових засідань №209 в режимі відеоконференції.

2. Забезпечити участь представника ТОВ “Евербуд» у судовому засіданні 08.04.2025 о 14:30год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

3. Визнати явку сторін у судове засідання на їх розсуд.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя О. Г. Слободян