вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
"03" грудня 2024 р. Справа№ 910/10784/24
Північний апеляційний господарський суд
Головуючий суддя: Михальська Ю.Б.
розглянувши апеляційну скаргу Департаменту патрульної поліції
на рішення Господарського суду міста Києва від 12.11.2024
у справі №910/10784/24 (суддя В.В. Князьков)
за позовом Департаменту патрульної поліції
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західспецбуд»
про стягнення 41 685,03 грн, -
Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.11.2024 у справі №910/10784/24 позовні вимоги Департаменту патрульної поліції до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західспецбуд» про стягнення неустойки в сумі 41 685,03 грн - задоволено частково.
Присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західспецбуд» на користь Департаменту патрульної поліції неустойку в сумі 20 479,41 грн та судовий збір в розмірі 2 380,20 грн.
В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.
Не погодившись із прийнятим судовим рішенням, 29.11.2024 через підсистему «Електронний суд» Департамент патрульної поліції звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, відповідно до якої просить рішення Господарського суду міста Києва від 12.11.2024 скасувати та ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнити.
Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.11.2024 апеляційну скаргу Департаменту патрульної поліції на рішення Господарського суду міста Києва від 12.11.2024 у справі №910/10784/24 передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя: Михальська Ю.Б., судді: Коробенко Г.П., Тищенко А.І.
Судом встановлено, що апеляційна скарга була подана скаржником безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Відповідно до частини 2 статті 281 Господарського процесуального кодексу України процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також і інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.
Враховуючи, що відсутність матеріалів справи унеможливлює розгляд поданої апеляційної скарги, суд вважає за необхідне витребувати матеріали даної справи у суду першої інстанції та відкласти вирішення питання щодо подальшого руху апеляційної скарги Департаменту патрульної поліції на рішення Господарського суду міста Києва від 12.11.2024 у справі №910/10784/24.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 232, 234, 281 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Витребувати у Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/10784/24.
2. Відкласти вирішення питання щодо подальшого руху апеляційної скарги до надходження матеріалів справи з Господарського суду міста Києва.
Головуючий суддя Ю.Б. Михальська