Справа № 752/23788/23
2/368/373/24
Рішення
Іменем України
"01" листопада 2024 р. Кагарлицький районний суд Київської області в складі: головуючого судді Кириченка В. І.,
при секретарі Марчук Н.М.
з участю представника позивача - адвоката Чухраєвої Н.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кагарлику позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,-
Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом та просив стягнути з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) суму основного боргу в розмірі 155000,00 грн., неустойку в розмірі 357000,00 грн., три відсотки річних 586,85 грн., а разом - 512586,85 грн.
Мотивував позов тим, що між ОСОБА_1 (далі - Позивач, Замовник), з однієї сторони та ОСОБА_2 (далі - Відповідач, Підрядник), з другої сторони було укладено Договір підряду на виконання будівельних робіт №0607 від 06.07.2023 року (далі - Договір).
Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов'язується у встановлений цим договором термін за завданням Замовника на свій ризик виконати з використанням своїх матеріалів наступні будівельні роботи: будівництво паркану з штакетника з воротами та хвірткою на об'єкті Замовника розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а Замовник зобов'язується прийняти роботи та оплатити їх.
Згідно з п. 2.1 Договору вартість виконання будівельних робіт, без врахування матеріалів, за цим договором становить 70000,00 грн. Вартість будівельних матеріалів, доставок, обладнання, необхідних для виконання будівельних робіт за цим договором становить 205000,00 грн.
Пунктом 4.1.2 Договору передбачено, що Замовник зобов'язується оплатити виконані
Підрядником будівельні роботи відповідно до умов цього Договору.
Відповідно до п.п. 3.1-3.3 Договору Замовник оплачує виконані Підрядником будівельні роботи трьома частинами, на підставі Акту (актів) здачі - приймання частини виконаних будівельних робіт, в сумі: 1 частина - 20000,00 грн; 2 частина - 25000,00 грн.: З частина - 25000,00 грн. Оплата виконаних будівельних робіт проводиться Замовником протягом 5 банківських днів з моменту підписання обома Сторонами акту (актів) здачі приймання виконаних будівельних робіт. Замовник має право затримати платіж (платежі) з будівельних робіт, виконані Підрядником, у випадку, зазначеному в н. 7.6 цього Договору.
Замовник за заявкою Підрядника перераховує в порядку авансу узгоджену Сторонами суму для придбання і доставки матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, потрібних для виконання будівельних робіт. Заявка Підрядника на надання авансу, в якій вказується сума авансу, узгоджується Замовником протягом 3 робочих днів з моменту її отримання Замовником. Сплата авансу проводиться протягом 3 банківських днів з моменту узгодження Заявником заявки Підрядника. Сума авансу на будівельні матеріали, доставки і т.д.100000.0грн., залишок суми на будівельні матеріали, доставки, виплачується частинами, по узгодженню обох сторін.
Так, Замовником в день підписання цього Договору було сплачено кошти в розмірі: 40000,0грн, 140 євро, що за згодою сторін є еквівалентом 5700 грн., 1450 доларів США (за згодою сторін курс 37,45), що є еквівалентом 54300 грн. Факт отримання цих коштів Підрядником підтверджуються його підписом та написом «отримав» на екземплярі договору Замовника.
Наступна оплата була здійснена 19.07.2023 року за облаштування дороги, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника в розмірі 27000,00 грн, що підтверджується підписом Підрядника на екземплярі договору Замовника.
На виконання п. 3.3 Договору 21.07.2023 року Підряднику було надано грошові кошти в розмірі 100000,00 грн. Факт отримання цих коштів Підрядником підтверджуються його підписом та написом «отримав» на екземплярі договору Замовника..
Таким чином, Замовником сплачено Підряднику грошові кошти в сумі 227000,00 грн., що підтверджується розписками Підрядника в Договорі.
Тобто, Замовником були у повному обсязі виконані зобов'язання, передбачені Договором.
Згідно з п.п. 5.1.1, 5.1.2 Договору Підрядник зобов'язаний виконувати будівельні роботи відповідно до кошторису, державним стандартами, будівельним нормами, санітарними нормами і правилами, іншими нормативно-правовими актами. Приймати і оплачувати будівельні роботи, виконані субпідрядниками; нести перед Замовником відповідальність за якість цих робіт.
Відповідно до п.п. 6.1 Договору термін виконання будівельних робіт за цим договором становить: початок виконання будівельних робіт - 06.07.2023 р.; закінчення будівельних робіт -01.08.2023 р.
Пунктом 6.3 Договору передбачено, що при виникненні обставин, що не залежить від Підрядника (зміна Замовником обсягу і складу будівельних робіт, дія непереборної сили) і перешкоджають виконанню Підрядником зобов'язань за цим договором у встановлений термін, Підрядник має право ставити перед Замовником питання про зміну терміну виконання монтажних робіт. В цьому випадку рішення про зміну терміну, передбаченого п. 6.1 цього договору, оформлюється Сторонами у вигляді додаткової угоди до цього договору із зазначенням причин зміни терміну. Зазначену додаткову угоду має бути підписано уповноваженими представниками Сторін і з моменту підписання стає невід'ємною частиною цього договору.
Оскільки Підрядником не ставилось питання про зміну терміну виконання будівельних робіт, будівельні роботи мали бути закінчені 01.08.2023 року, як зазначено п. 6.1 Договору.
Відповідно до п. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Згідно з п. 7.1, 7.2 Договору Підрядник передає Замовникові виконанні будівельні роботи по Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт, в якому вказується вартість виконаних будівельних робіт. У процесі здачі-приймання виконання будівельних робіт Сторони перевіряють відповідність виконаних будівельних робіт з умовами цього договору.
На сьогоднішній день, Підрядником виконані зобов'язання лише по облаштуванню дороги на суму 27000,00 грн. та на закупівлю матеріалів на суму орієнтовно 45000,00 грн.
При цьому не виконано зобов'язання за Договором щодо будівництва паркану з штакетника з воротами на суму 155000,00 грн. (227000-27000-45000). Факт невиконання зобов'язання підтверджується фотознімками з об'єкту Замовника розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Згідно зі статтею 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Так, відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Відповідно до п. 9.1 Договору у разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього договору.
У разі невиконання або неналежного виконання Підрядником умов цього договору Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику завдані цим збитки в повному обсязі понад суми неустойки (штрафу, пені). Відповідальність Підрядника за цим договором настає незалежно від наявності його провини в невиконанні чи неналежному виконанні умов цього договору (п. 9.2 Договору).
Пунктом 9.4 Договору передбачено, що за порушення Підрядником терміну виконання будівельних робіт (як загального терміну, зазначеного в п. 6.1 цього договору, так і термінів виконання окремих етапів робіт, які вказуються в графіку виконання монтажних робіт, складеному згідно з п. 6.2 цього договору), а також за порушення підрядником термінів здачі- ириймання виконаних робіт (п.7.3 цього договору) Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 5% від вартості виконання будівельних робіт (п. 2.1 цього договору) за кожен день прострочення.
Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язання в натурі (п. 9.6 Договору).
Так, на сьогоднішній день термін виконання будівельних робіт за Договором прострочено на 102 дні, а відповідно до п. 2.1 Договору загальна вартість виконання будівельних робіт, без врахування матеріалів, за цим договором становить 70000,00 грн.
Таким чином, на підставі п. 9.4 Договору, за період прострочення виконання зобов'язання на 102 дні з 01.08.2023 р. по 10.11.2023 р. неустойка складає 343000,00 грн. (70000*5*102/100).
Пунктом 9.10 Договору передбачено, що якщо Підрядник не приступає своєчасно до початку виконання будівельних робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення будівельних робіт в термін, встановлений цим договором, стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього договору і вимагати відшкодування збитків.
Згідно з п. 11.9, 11.10 Договору Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього договору, в разі невиконання або неналежного виконання Підрядником умов цього договору.
Про односторонню відмову від цього договору Замовник повідомляє Підрядника в письмовій формі. В цьому випадку цей договір вважається припиненим з дати, зазначеної в такому повідомленні, а якщо це повідомлення було отримано Підрядником після настання такої дати, - з моменту отримання Підрядником повідомлення Заявника. Це припинення не звільняє Підрядника від відповідальності за невиконання або неналежне виконання його зобов'язань за цим договором.
Так, Позивачем на адресу Відповідача направлено претензію щодо сплати заборгованості від 16.10.2023 р. № 1, зі змісту якої випливає, що у разі несплати суми заборгованості у строк до 26.10.2023 р., яка складає 498000,00 грн. Замовник буде вимушений звернутись з відповідним позовом до суду про стягнення заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 3 % річних, а також пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань з віднесенням судових витрат, а саме витрати на правову допомогу та суму судового збору на рахунок Підрядника га інформацію про односторонню відмову від Договору, на підставі п. 11.9 Договору.
Проте на сьогоднішній день, Відповідач жодним чином не відреагував на зазначену
претензію та не виконав вказані вимоги, у зв'язку з чим вимушені звернутись з відповідним позовом до суду.
Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо де встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов'язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.
Згідно зі статтею 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Приймаючи до уваги встановлений факт невиконання Відповідачем умов Договору підряду на виконання будівельних робіт №0607 від 06.07.2023 року, Позивачем заявляються до Відповідача вимоги про стягнення неустойки, 3% річних та суми основного боргу.
Загальна сума, яку Відповідач має сплатити, у зв'язку з невиконанням умов Договору підряду на виконання будівельних робіт №0607 від 06.07.2023 року складає 512586,85грн., з яких основний борг 155000,00 грн., неустойка 357000,00 грн. та 3% річних 586,85 грн.
В судовому засіданні позивач ОСОБА_1 позов підтримав та просив задоволити. Представник позивача - адвокат Чухраєва Н.С. позов підтримала та просила задоволити.
З проставлених у поштових повідомленнях відміток вбачається відсутність відповідача ОСОБА_2 за адресою місця проживання, що зареєстрований у встановленому законом порядку і відповідач не повідомив суду іншої адреси, а тому відповідно до ст.128 ч.8 п.4 ЦПК України повістка є врученою відповідачу та ухвалено провести заочний розгляд справи відповідно до ст.280 ч.1 ЦК України, яка розглядається у порядку спрощеного позовного провадження.
Судом встановлено, що ОСОБА_1 (далі - Позивач, Замовник), з однієї сторони та ОСОБА_2 (далі - Відповідач, Підрядник), з другої сторони було підписано Договір підряду на виконання будівельних робіт №0607 від 06.07.2023 року (далі - Договір).
Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов'язується у встановлений цим договором термін за завданням Замовника на свій ризик виконати з використанням своїх матеріалів наступні будівельні роботи: будівництво паркану з штакетника з воротами та хвірткою на об'єкті Замовника розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а Замовник зобов'язується прийняти роботи та оплатити їх.
Згідно з п. 2.1 Договору вартість виконання будівельних робіт, без врахування матеріалів, за цим договором становить 70000,00 грн. Вартість будівельних матеріалів, доставок, обладнання, необхідних для виконання будівельних робіт за цим договором становить 205000,00 грн.
Пунктом 4.1.2 Договору передбачено, що Замовник зобов'язується оплатити виконані Підрядником будівельні роботи відповідно до умов цього Договору.
Відповідно до п.п. 3.1-3.3 Договору Замовник оплачує виконані Підрядником будівельні роботи трьома частинами, на підставі Акту (актів) здачі - приймання частини виконаних будівельних робіт, в сумі: 1 частина - 20000,00 грн; 2 частина - 25000,00 грн.: З частина - 25000,00 грн. Оплата виконаних будівельних робіт проводиться Замовником протягом 5 банківських днів з моменту підписання обома Сторонами акту (актів) здачі приймання виконаних будівельних робіт. Замовник має право затримати платіж (платежі) з будівельних робіт, виконані Підрядником, у випадку, зазначеному в н. 7.6 цього Договору.
Замовник за заявкою Підрядника перераховує в порядку авансу узгоджену Сторонами суму для придбання і доставки матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, потрібних для виконання будівельних робіт. Заявка Підрядника на надання авансу, в якій вказується сума авансу, узгоджується Замовником протягом 3 робочих днів з моменту її отримання Замовником. Сплата авансу проводиться протягом 3 банківських днів з моменту узгодження Заявником заявки Підрядника. Сума авансу на будівельні матеріали, доставки і т.д.100000.0грн., залишок суми на будівельні матеріали, доставки, виплачується частинами, по узгодженню обох сторін.
Так, позивачем в день підписання цього Договору було сплачено кошти в розмірі: 40000,0грн, 140 євро, що за згодою сторін є еквівалентом 5700 грн., 1450 доларів США (за згодою сторін курс 37,45), що є еквівалентом 54300 грн. Факт отримання цих коштів відповідачем підтверджуються його підписом та написом «отримав» на екземплярі договору позивача.
Наступна оплата була здійснена 19.07.2023 року за облаштування дороги, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок відповідача в розмірі 27000,00 грн, що підтверджується підписом відповідача на екземплярі договору позивача.
На виконання п. 3.3 підписаного тексту Договору 21.07.2023 року відповідачу було надано грошові кошти в розмірі 100000,00 грн. Факт отримання цих коштів відповідачем підтверджуються його підписом та написом «отримав» на екземплярі договору позивача.
Таким чином, позивапчем сплачено відповідачу грошові кошти в сумі 227000,00 грн., що підтверджується розписками відповідача в підписаному тексті Договору.
Згідно з п.п. 5.1.1, 5.1.2 Договору Підрядник зобов'язаний виконувати будівельні роботи відповідно до кошторису, державним стандартами, будівельним нормами, санітарними нормами і правилами, іншими нормативно-правовими актами. Приймати і оплачувати будівельні роботи, виконані субпідрядниками; нести перед Замовником відповідальність за якість цих робіт.
Відповідно до п.п. 6.1 Договору термін виконання будівельних робіт за цим договором становить: початок виконання будівельних робіт - 06.07.2023 р.; закінчення будівельних робіт -01.08.2023 р.
Згідно з п. 7.1, 7.2 Договору Підрядник передає Замовникові виконанні будівельні роботи по Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт, в якому вказується вартість виконаних будівельних робіт. У процесі здачі-приймання виконання будівельних робіт Сторони перевіряють відповідність виконаних будівельних робіт з умовами цього договору.
Відповідач не передавав позивачу виконанні будівельні роботи по Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт.
Відповідно до п. 9.1 Договору у разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього договору.
У разі невиконання або неналежного виконання Підрядником умов цього договору Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику завдані цим збитки в повному обсязі понад суми неустойки (штрафу, пені). Відповідальність Підрядника за цим договором настає незалежно від наявності його провини в невиконанні чи неналежному виконанні умов цього договору (п. 9.2 Договору).
Пунктом 9.4 Договору передбачено, що за порушення Підрядником терміну виконання будівельних робіт (як загального терміну, зазначеного в п. 6.1 цього договору, так і термінів виконання окремих етапів робіт, які вказуються в графіку виконання монтажних робіт, складеному згідно з п. 6.2 цього договору), а також за порушення підрядником термінів здачі- ириймання виконаних робіт (п.7.3 цього договору) Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 5% від вартості виконання будівельних робіт (п. 2.1 цього договору) за кожен день прострочення.
Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язання в натурі (п. 9.6 Договору).
Пунктом 9.10 Договору передбачено, що якщо Підрядник не приступає своєчасно до початку виконання будівельних робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення будівельних робіт в термін, встановлений цим договором, стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього договору і вимагати відшкодування збитків.
Згідно з п. 11.9, 11.10 Договору Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього договору, в разі невиконання або неналежного виконання Підрядником умов цього договору.
Про односторонню відмову від цього договору Замовник повідомляє Підрядника в письмовій формі. В цьому випадку цей договір вважається припиненим з дати, зазначеної в такому повідомленні, а якщо це повідомлення було отримано Підрядником після настання такої дати, - з моменту отримання Підрядником повідомлення Заявника. Це припинення не звільняє Підрядника від відповідальності за невиконання або неналежне виконання його зобов'язань за цим договором.
Позивачем на адресу Відповідача направлено претензію щодо сплати заборгованості від 16.10.2023 р. № 1, зі змісту якої випливає, що у разі несплати суми заборгованості у строк до 26.10.2023 р., яка складає 498000,00 грн. Замовник буде вимушений звернутись з відповідним позовом до суду про стягнення заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 3 % річних, а також пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань з віднесенням судових витрат, а саме витрати на правову допомогу та суму судового збору на рахунок Підрядника га інформацію про односторонню відмову від Договору, на підставі п. 11.9 Договору.
Згідно п.1.2 вказаного договору перелік і обсяг будівельних робіт , інша інформація, повязана з цими роботами вказується в акті, що додається до цього договору і є його невід'ємною частиною.
Згідно п.2.2 вказаного договору зміна переліку і обсягу будівельних робіт і вартості їх виконання можливе лише за згодою сторін.
Згідно п.3.4 вказаного договору ціни на всі придбані підрядником матеріали попередньо узгоджуються з замовником.
Згідно п.5.1.1 вказаного договору підрядник зобов'язаний виконувати будівельні роботи відповідно до кошторису.
Згідно п.11.5 вказаного договору з усіх питань які не врегульовані цим договором сторони керуються чинним законодавством України.
Відповідно до ЦК України передбачено:
Стаття 875. Договір будівельного підряду
1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
2. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.
3. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 877. Проектно-кошторисна документація
1. Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.
Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.
2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну документацію.
Стаття 883. Відповідальність підрядника
1. Підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.
2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.
3. Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну.
Стаття 638. Укладення договору
1. Договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
Стаття 640. Момент укладення договору
1. Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.
2. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.
Згідно зі статтею 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Позивач ОСОБА_1 не довів, що сторони уклали договір і в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору про обсяг і зміст робіт та що до кошторису про ціну матеріалів які слід використати під час робіт і вартість самих робіт так як не надав належних і допустимих доказів про найменування матеріалу штахетника, воріт, хвіртки і матеріалу для їх установки та кріплення на місцевості та його максимальну вартість які слід використати при виконанні умов договору. Про обсяг і зміст роботи, а саме розміри паркану , воріт та хвіртки, спосіб і місце їх установки та кріплення на місцевості .
Договором не визначено яка із сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну проектно-кошторисну документацію підряднику яка в договорі зазначена актом. А тому відповідно до ст.875 ч.1 ЦК України замовник зобов'язаний був надати відповідну проектно-кошторисну документацію підряднику. Акт до договору згідно п.1.2 вказаного договору про перелік і обсяг будівельних робіт , інша інформація, повязана з цими роботами, що повинен додаватися до цього договору і є його невід'ємною частиною не складався і не передавався замовником підряднику .
На підтвердження істотних умов договору позивач надав скріншоти смс листування позивача та відповідача з яких вбачається , що місце установки металевих стовпчиків і місце переварки їх металевими поперечинами виконано неправильно ( скріншот №49 від 1.09.2023 року і №63-67 від 11.10.2023 року), але відсутня інформація про зміст цих робіт по договору. Що необхідна заливка бетонного фундамента певного розміру під установлені металеві стовпчики ( скріншот №38,39 від 1.08.2023 року, №42від 3.08.2023 року, № 43 від 4.08.2023 року), але відсутня інформація про зміст цих робіт по договору та їх вартість. Що вартість матеріалів і робіт більша на 100000 грн. ніж в договорі і підрядник вже використав 221000 грн. по договору ( скріншот №50-58 від 20.09.2023 року). Із смс листування в період часу з 21.06.2023 року по 5.07.2023 року коли ще не було підписано договір сторонами і з 6.07.2023 року по 1.08.2023 року , що є терміном виконання робіт, не вбачається домовленості позивача і відповідача про найменування матеріалу штахетника, воріт, хвіртки і матеріалу для їх установки та кріплення на місцевості та його максимальну вартість які слід використати при виконанні умов договору. Та не вбачається домовленості позивача і відповідача про обсяг і зміст роботи, а саме про конкретні розміри паркану , воріт та хвіртки, спосіб і місце їх установки та кріплення на місцевості . На скріншоті №14 від 17.07.2023 року є схема з якої вбачається розмір земельної ділянки і не вбачаються конкретні розміри паркану , воріт та хвіртки, спосіб і місце їх установки та кріплення на місцевості.
Також позивач надав записи телефонних розмов між позивачем і відповідачем які відбулись після закінчення терміну виконання робіт з яких також не вбачається домовленості позивача і відповідача про найменування матеріалу штахетника, воріт, хвіртки і матеріалу для їх установки та кріплення на місцевості та його максимальну вартість які слід використати при виконанні умов договору. Та не вбачається домовленості позивача і відповідача про обсяг і зміст роботи, а саме про конкретні розміри паркану , воріт та хвіртки, спосіб і місце їх установки та кріплення на місцевості .
Так як договір підряду на виконання будівельних робіт №0607 від 06.07.2023 року не є укладеним, то відповідач не порушив умов вказаного договору і заявлені позивачем вимоги до Відповідача про стягнення неустойки, 3% річних та суми основного боргу не підлягають задоволенню. В задоволенні позову відмовити повністю.
Керуючись ст.625, 638,640,875,877,883 ЦК України , ст.12, 81, 89, 263-265 ЦПК України, суд,-
вирішив:
В задоволенні позову відмовити повністю.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача, яка подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Апеляційна скарга позивачем подається до суду апеляційної інстанції через Кагарлицький районний суд протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.
Рішення суду набирає законної сили відповідно до ст. 289 ЦПК України.
Повний текст рішення складено 08.11. 2024 року.
Суддя В.І. Кириченко