ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
30.09.2024Справа № 910/9124/24
За позовом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізький області
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міське Будівництво"
про стягнення 16 133 156,06 грн
за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Міське будівництво"
до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області
про стягнення 6 202 345,88 грн
Суддя Удалова О.Г.
Секретар судового засідання Дишкант Д.В.
За участю представників учасників справи:
від позивача (за первісним позовом) Лянгасова Ю.А.
від відповідача (за первісним позовом) Сторожук В.А.
У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/9124/24 за позовом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізький області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міське Будівництво" (далі - відповідач) про стягнення 16 133 156,06 грн, з яких 13 223 569,23 грн - сума невідпрацьованого авансу, 2 380 247,28 грн - неустойка, 296 918,52 грн - втрати від інфляції та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Міське Будівництво" до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізький області про стягнення 6 202 345,88 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2024 відкрито провадження у справі № 910/9124/24 в порядку загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання на 02.09.2024, а також встановлено учасникам справи строки для вчинення процесуальних дій.
30.08.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Міське Будівництво" через підсистему "Електронний суд" надійшла зустрічна позовна заява (сформована в системі 28.08.2024) до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізький області про стягнення 6 202 345,88 грн з клопотанням про визнання поважними причин пропуску строку для подання відзиву на позов та поновлення такого строку.
Ухвалою суду від 02.09.2024, яка занесена до протоколу судового засідання, оголошено перерву в підготовчому засіданні на 30.09.2024.
Ухвалою суду від 04.09.2024 зустрічну позовну заяву залишено без руху та встановлено строк для усунення недоліків.
06.09.2024 від ТОВ "Міське Будівництво" надійшла заява про усунення недоліків зустрічного позову, в якій останнє вказало, що заявлена до стягнення сума заборгованості складається з актів № 13 та № 14, які, за твердженням позивача за зустрічним позовом, відповідачем за зустрічним позовом безпідставно не підписуються.
10.09.2024 від Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізький області надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог, відповідно до якої позивач за первісним позовом зменшив ціну позову за вимогою про стягнення суми невідпрацьованого авансу до 6 131 748,87 грн, в іншій частині позовні вимоги залишені без змін.
Ухвалою суду від 20.09.2024 прийнято зустрічну позовну заяву до розгляду, об'єднано вимоги за первісним та зустрічним позовом в одне провадження, призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні на 30.09.2024.
25.09.2024 від Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізький області надійшла відповідь на відзив. Заперечуючи проти задоволення зустрічних позовних вимог, остання посилається, зокрема, на те, що акти № 13 та № 14, які, за твердженням позивача за зустрічним позовом, відповідачем за зустрічним позовом безпідставно не підписуються, в порушення умов п. 13.2 договору № 208-23Б від 31.10.2023 не погоджені інженером технічного нагляду, яким є ТОВ «ІНТЕЛЕКТ КОНСАЛТ ГРУП», а відтак, такі вимоги щодо оплати актів є безпідставними.
Відповідно до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Таким чином, з метою повного та всебічного розгляду даної справи, суд вважає за доцільне залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за первісним позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛЕКТ КОНСАЛТ ГРУП».
Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Керуючись ст.ст. 50, 120, 121, 177, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Відкласти підготовче засідання на 14.10.24 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.
2. Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛЕКТ КОНСАЛТ ГРУП» (01133, місто Київ, вул. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, будинок 6, код 26589234) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за первісним позовом.
3. Зобов'язати учасників направити третій особі копії заяв по суті, докази чого надати суду.
4. Запропонувати третій особі надати письмові пояснення з приводу позовних вимог за первісним та за зустрічним позовами у даній справі.
5. Викликати представників позивача за первісним та за зустрічним позовами в підготовче засідання.
6. Роз'яснити учасникам судового процесу, у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв'язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).
Повний текст ухвали складено та підписано 01.10.2024. Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Удалова О.Г.