ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
0,2
м. Київ
11.03.2024Справа № 910/2365/24
За позовом Департаменту патрульної поліції
(03048, місто Київ, вулиця Федора Ернста, будинок 3, код 40108646)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західспецбуд»
(01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 25Б, код 34771978)
про стягнення 209 263,41 грн
Департамент патрульної поліції (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західспецбуд» про стягнення 209 263,41 грн.
Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західспецбуд» умов договорів в частині своєчасного виконання робіт за договорами:
- від 19.06.2023 № 423 (далі - договір № 423) про надання послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі А-3 управління патрульної поліції в Чернігівській області ДПП за адресою: вул. Громадська, 66, м. Чернігів, за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 "Інші завершальні будівельні роботи" в обсягах, передбачених кошторисною документацією;
- від 27.06.2023 № 441 (далі - договір № 441) про надання послуг з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі літ. "А, А1" управління патрульної поліції в Кіровоградській області ДПП за адресою: вул. Юрія Бутусова, 22-Б, м. Кропивницький, за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6"Інші завершальні будівельні роботи" в обсягах, передбачених кошторисною документацією;
- від 27.06.2023 № 442 (далі - договір № 442) про виконання робіт з капітального ремонту коридорів другого та третього поверхів та сходових маршів адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Закарпатській області ДПП за адресою: вул. Олега Кошового, 2, в місті Ужгород, за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 "Інші завершальні будівельні роботи" (далі - Роботи) в обсягах, передбачених кошторисною документацією;
- від 11.09.2023 № 603 (далі - договір № 603) про виконання робіт з капітального ремонту з облаштування засобами безбар'єрного доступу маломобільних груп населення приміщення управління патрульної поліції в Закарпатській області ДПП за адресою: вул. Олега Кошового, 2, м. Ужгород, за кодом ДК 021:2015- 45450000-6 "Інші завершальні будівельні роботи" в обсягах, передбачених кошторисною документацією,
Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для повернення позовної заяви, зважаючи на наступне.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи у разі, якщо порушено правила об'єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 173 цього Кодексу).
Як вбачається з матеріалів позовної заяви, предметом розгляду в межах даного спору є вимоги щодо стягнення неустойки за чотирма різними самостійними договорами, а саме: договором від 19.06.2023 № 423, договором від 27.06.2023 № 441, договором від 27.06.2023 № 442, договором від 11.09.2023 № 603.
При цьому, як визначено ч. 1 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України, в одній позовній заяві може бути об'єднано декілька вимог, пов'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.
Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).
Водночас, заявлені позивачем вимоги не пов'язані між собою ні підставами виникнення, оскільки виникли з різних договорів, ні поданими доказами, оскільки докази виконання кожного з договорів (договірна ціна, договір про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, претензії тощо) за кожним з договорів є різними.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об'єднати в одне провадження декілька справ за позовами: 1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача; 2) одного й того самого позивача до різних відповідачів; 3) різних позивачів до одного й того самого відповідача.
Проте, заявлені у даній справі вимоги про стягнення неустойки за кожним з договорів є похідними вимогами щодо неналежного виконання відповідачем зобов'язань з виконання робіт за кожним з вищевказаних самосійним договором (як основною вимогою).
Таким чином, суд вказує, що ним не встановлена наявність підстав для застосування положень ст. 173 ГПК України.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне повернути поданий позов Департаменту патрульної поліції для роз'єднання позовних вимог.
Поряд з цим, звернення позивача з позовом здійснено позивачем у електронній формі через підсистему «Електронний суд», у зв'язку з чим суд не вважає за доцільне здійснювати позивачу повернення такої заяви поштовим відправлення, а вказана ухвала також буде надіслана до електронного кабінету позивача та його представника.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 164, 174, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Повернути позовну заяву Департаменту Патрульної Поліції до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західспецбуд» про стягнення 209261,41 грн, надіславши ухвалу до електронного кабінету позивача та його представника.
2. Звернути увагу позивача, що згідно з ч. 8 ст. 174 ГПК України повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.
Ухвала набирає законної сили 11.03.2024 та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.
Суддя О.Г. Удалова