ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
30.03.2023Справа № 910/14202/22
За позовомДержавного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі філії "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України"
доТовариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРБУД"
простягнення 146 850,60 грн
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:
від позивача: Табула О.М.;
від відповідача: не з'явився.
У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/14202/22 за позовом Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі філії "Дельта-лоцман" Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (далі також - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційне підприємство "Укрдорбуд" (далі також - відповідач) про стягнення 105 896, 25 грн пені та 40 954, 35 грн штрафу.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, к підрядник порушив строки виконання робіт за договором № 234-В-ФДЛ-20 від 09.11.2020.
З огляду на те, що в підготовчому провадженні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 30.03.2023
Представник позивача безпосередньо в судовому засіданні 30.03.2023 надав усні пояснення по суті заявлених вимог.
Відповідач явку уповноваженого представника в судове засідання 30.03.2023 не забезпечив, відзив на позов не надав, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
Приймаючи до уваги, що відповідач у строк, встановлений ч. 1 ст. 251 ГПК України та ухвалою суду про відкриття провадження у даній справі не подав до суду відзиву на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, справа може бути розглянута за наявними у ній документами з урахуванням згаданого вище припису ч. 2 ст. 178 ГПК України.
Суд заслухав вступне слово, закінчив з'ясування обставин справи та перевірку їх доказами, провів судові дебати.
У судовому засіданні 30.03.2023 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -
09.11.2020 між Державним підприємством "Адміністрація морських портів України" в особі філії "Дельта-лоцман" Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (як замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Комерційне підприємство "Укрдорбуд" (як підрядником) було укладено договорі № 234-В-ФДЛ-20 (далі також - договір) за умовами якого підрядник зобов'язується виконати роботи, зазначені в п. 1.2. цього договору, а замовник - прийняти і оплатити такі роботи.
Найменування робіт: Реконструкція системи теплопостачання АРЛП "Бурлача Балка" (далі - роботи). Об'єкт реконструкції - Реконструкція системи теплопостачання АРЛП "Бурлача Балка". Адреса розташування об'єкта - Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Інститутська, 23а. (п. 1.2. договору).
Відповідно до п. 1.3. договору, склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені проектною документацією "Реконструкція системи теплопостачання АРЛП "Бурлача Балка" за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Інститутська, 23а" (далі - проектна документація) та Технічними вимогами (Додаток 1 до договору).
У п. 3.1. договору встановлено, що ціна договору (договірна ціна) (Додаток 2 до договору) визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (із змінами) на підставі проектної документації та є динамічною, без права її подальшого збільшення і складає 1 598 644,75 грн без ПДВ, крім того сума ПДВ 319 728,95 грн, всього ціна договору становить 1 918 373,70 грн з ПДВ згідно з Протоколом погодження договірної ціни (Додаток 3 до договору).
Як вбачається із розділу 3 договору, замовник сплачує підряднику аванс в розмірі 100% від вартості обладнання за цим договором, що становить 1 028 939,52 грн без ПДВ, крім того сума ПДВ 205 787,90 грн, всього 1 234 727,42 грн з ПДВ протягом 10 банківських днів з дати отримання замовником оригіналу належним чином оформленого рахунку, але не раніше ніж за 5 робочих днів до узгодженої запланованої дати передачі об'єкта реконструкції. Запланована дата передачі об'єкта реконструкції узгоджується сторонами шляхом обміну листами. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі підписаних з обох сторін актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 з урахуванням перерахованого авансу (за наявності).
Згідно з п. 5.3. договору, початок та закінчення виконання робіт визначається Календарним графіком (Додаток 4 до договору). Строк виконання підрядником робіт за цим договором складає 100 календарних днів з початку виконання робіт, без урахування терміну зупинок з причин технологічних перешкод, несприятливих гідрометеорологічних умов, але в будь-якому разі не пізніше 31.12.2021.
Договір набирає чинності з дня його укладення і діє до 31.12.2021 (п. 9.1. договору).
11.03.2021 сторони уклали Додаткову угоду № 1 до договору відповідно до якої сторони на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 і п. 1.6., 10.1. договору домовилися зупинити виконання робіт за договором до отримання підрядником від замовника письмового повідомлення про наявність витрат на виконання робіт за договором в затвердженому в установленому порядку фінансовому плані замовника на відповідний рік, і, відповідно, зупинити перебіг строку виконання робіт, визначеного договором, на весь час зупинення виконання робіт за договором. Перебіг строку виконання робіт, визначеного договором, продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення, з дня, наступного за днем отримання підрядником від замовника письмового повідомлення про наявність витрат на виконання робіт за договором в затвердженому фінансовому плані замовника на відповідний рік, в якому передбачені витрати на виконання робіт згідно умов договору.
Як стверджує позивач, датою початку виконання робіт за договором є 19.11.2020.
Вартість невиконаних робіт станом на 31.12.2021 (дата коли мали бути завершені роботи згідно з договором) становила 585 062,15 грн з ПДВ.
Спір у справі виник у зв'язку з тим, як наголосив позивач, що відповідачем (як підрядником) порушено строки виконання передбачених договором робіт, у зв'язку з чим за прострочення нараховано до стягнення пеню в розмірі 105 896,25 грн та штраф в розмірі 40 954,35 грн.
Відповідач відзив на позов не надав, викладених у позові обставин не спростував.
Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд зазначає таке.
Дослідивши зміст укладеного між сторонами контракту № 234-В-ФДЛ-20 від 09.11.2020, суд дійшов висновку, що вказаний правочин за своєю правовою природою є договором підряду.
Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.
Згідно зі ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
Відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України).
Частиною 1 ст. 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Згідно зі ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ч. 2 ст. 837 Цивільного кодексу України).
Статтею 844 Цивільного кодексу України встановлено, що ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом.
За приписами ст. 846 Цивільного кодексу України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.
Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.
Згідно з ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Частиною 4 ст. 882 Цивільного кодексу України встановлено, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.
Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).
Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).
Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.
Як вбачається з матеріалів справи, умовам договору передбачено, що підрядник зобов'язаний був виконати роботи в будь-якому разі не пізніше 31.12.2021. Проте, станом на 31.12.2021 вартість невиконаних робіт становила 585 062,15 грн з ПДВ.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.
Згідно з приписами ст. ст. 216 - 218 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за порушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій. Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. Господарські санкції застосовуються в установленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин. Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.
Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України).
Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Згідно з ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.
У пункті 7.2.1. договору передбачено, що за порушення строків виконання робіт підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,1% ід вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожний календарний день прострочення, а за прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф в розмірі 7% вказаної вартості.
У зв'язку з викладеним суд визнає правомірним заявлення позивачем до стягнення з відповідача пені та штрафу за період прострочення з 01.01.2022 по 30.06.2022. За перерахунком суду, з відповідача на користь позивача слід стягнути пеню у 105 896,25 грн та штраф в розмірі 40 954, 35 грн, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню.
При цьому, суд зауважує, що застосування іншого виду неустойки - штрафу до грошового зобов'язання не виключає можливості його встановлення в укладеному сторонами договорі, при тому і як самостійний захід відповідальності, і як такий, що застосовується поряд з пенею. У останньому випадку не йдеться про притягнення до відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення двічі, тому що відповідальність настає лише один раз - у вигляді сплати неустойки, яка включає у себе і пеню, і штраф як лише форми її сплати.
Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно з ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.
Відповідно до ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог з покладенням судового збору на відповідача згідно з вимогами ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.
Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Позов Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі філії "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" задовольнити.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРБУД" (02094, м. Київ, провулок Магнітогорський, 1, кабінет 542, код ЄДРПОУ 42054231) на користь Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14, код ЄДРПОУ 38727770) в особі філії "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" (54017, м. Миколаїв, вул. Ляпіна, 27, код ЖДРПОУ 38728507) пеню в розмірі 105 896,25 грн, штраф в розмірі 40 954,35 грн та витрати зі сплати судового збору в розмірі 2 481,00 грн. Видати наказ.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, то строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повний текст рішення складено та підписано 10.04.2023 року.
Суддя Ю.О.Підченко