Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
14 грудня 2022 року м. ХарківСправа № 922/2686/17
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Лавровой Л.С.
розглянувши заяву про видачу дубліката наказу по справі
за позовом ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. філії ГПУ "Полтавагазвидобування", м. Полтава
до ТОВ НПП "Укргазгеоавтоматика", м. Харків
про заявник стягнення коштів АТ «Укргазвидобування» в особі філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування»
Рішенням господарського суду Харківської області від 19.09.2017 було задоволено позовні вимоги по справі № 922/2686/17 за позовом ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в о. філії ГПУ "Полтавагазвидобування", м. Полтава до ТОВ НПП "Укргазгеоавтоматика", м. Харків про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю - НПП "УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА" (61004, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 93, ідентифікаційний код особи 25460205) на користь Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська 26/28, код ЄДРПОУ 00153100) штраф за прострочення виконання робіт за договором будівельного підряду від 05.10.2016 р. №1018 у розмірі 18870,11 грн. та 1600,00 грн. судового збору.
20.11.2017 судом було видано наказ на примусове виконання судового рішення.
12.12.2022 через канцелярію господарського суду від АТ «Укргазвидобування» в особі філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» надійшла заява (вх. № 16067) про видачу дубліката наказу по справі.
Відповідно до п. 19.4 Розділу XI Господарського процесуального кодексу України у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
До заяви про видачу дубліката наказу заявником додано платіжне доручення на підтвердження сплати судового збору за видачу дубліката наказу.
Враховуючи зазначене та приписи п. 19.4 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, у суду відсутні підстави для відмови в задоволенні заяви про видачу дубліката наказу.
Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, п. 19.4 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, суд -
Задовольнити заяву АТ «Укргазвидобування» в особі філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» про видачу дубліката наказу по справі (вх. № 16067 від 12.12.2022).
Видати дублікат наказу Господарського суду Харківської області від 20.11.2017 по справі № 922/2686/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю - НПП "УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА" (61004, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 93, ідентифікаційний код особи 25460205) на користь Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська 26/28, код ЄДРПОУ 00153100) штраф за прострочення виконання робіт за договором будівельного підряду від 05.10.2016 р. №1018 у розмірі 18870,11 грн. та 1600,00 грн. судового збору.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її прийняття.
Суддя Л.С. Лаврова