вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21
E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/
Код ЄДРПОУ 03500004
про прийняття зустрічної позовної заяви до розгляду
15.11.2022 Справа № 917/1212/22
Суддя Господарського суд Полтавської області Ореховська О.О., розглянувши матеріали
зустічної позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр", вул. Європейська, буд. 60А, м. Полтава, 36002; код ЄДРПОУ 33835003
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг", вул. Жилянська, 146, м. Київ, 01032; код ЄДРПОУ 31662864
яка подана у справі №917/1212/22
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг", вул. Жилянська, 146, м. Київ, 01032; код ЄДРПОУ 31662864
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр", вул. Європейська, буд. 60А, м. Полтава, 36002; код ЄДРПОУ 33835003
про стягнення 977 140,86 грн
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" звернулося до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою (вх. № 1316/22 від 03.10.2022) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про стягнення 977 140,86грн, з яких: 580 111,99грн - основного боргу по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019 р., 157699,44грн - пені за прострочення сплати, 37 075,49грн - 3% річних, 202 283,95грн - сума інфляційного збільшення заборгованості за період прострочення сплати заборгованості.
Позивач також заявив до відшкодування 14 657,11грн витрат на сплату судового збору.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.10.2022 позов переданий на розгляд судді Ореховській О.О.
Ухвалою суду від 10.10.2022 р. позовну заяву ТОВ "Інтерхолдінг" прийнято до розгляду та відкрити провадження у справі № 917/1212/22, справу ухвалено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, встановлено сторонам строки подання заяв по суті спрору, зокрема, відповідачу встановлено строк для подання суду відзиву на позов - 15 днів з дня вручення даної ухвали.
Ухвала суду від 10.10.2022 р. отримана відповідачем 20.10.2022 р. (згідно даних по відстеженню поштового відправлення розміщених на офіційному сайті "Укрпошти").
Через канцелярію Господарського суду Полтавської області відповідач за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" у строк для подання відзиву по справі № 917/1212/22 подав зустрічну позовну заяву ( за вх. № 1570/22 від 10.11.2022) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг"
( позивач за первісним позовом) 3 271 432, 21 грн. пені за прострочення виконання робіт по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019 р.
Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 10.11.2022 зустрічний позов переданий на розгляд судді Ореховській О.О.
Відповідно до ч.1 ст. 180 ГПК України відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.
Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову (ч.2 ст. 180 ГПК України ).
Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом (ч.3 ст. 180 ГПК України) .
У випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження ( ч.7 ст. 180 ГПК України).
Зустрічна позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі.
Зважаючи на взаємопов'язаність обох позовів, суд приходить до висновку про необхідність відкрити провадження за зустрічним позовом та прийняти зустрічний позов
Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг"(позивач за первісним позовом) 3 271 432, 21 грн. пені за прострочення виконання робіт по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019 р.
Керуючись статтями 46, 80, 81, 176, 180, 234 ГПК України, суд, -
1. Прийняти зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" 3 271 432, 21 грн. пені за прострочення виконання робіт по Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019 р.
2. Об'єднати зустрічну позовну заяву з первісним позовом в одне провадження.
3. Перейти до розгляду справи №917/1212/22 за правилами загального позовного провадження.
4. Призначити підготовче засідання у справі на 13.12.2022 об 11:00 год.
Підготовче засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна,1, зал судових засідань № 25.
Явка сторін в підготовче засідання не є обов"язковою.
5. Встановити у відповідності до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу за зустрічним позовом строк - протягом 15-ти днів з дня вручення даної ухвали - для подання суду відзиву на зустрічну позовну заяву у порядку, передбаченому ст.178 Господарського процесуального кодексу України, після отримання від позивача за зустрічним позовом відповіді на відзив - подати протягом 5 днів до суду заперечення (за наявності), копії заперечень надати (направити) іншим учасникам справи.
6. Встановити позивачу за зустрічним позовом після отримання відзиву на зустрічний позов строк 5 днів для подання відповіді на відзив, оформлену згідно з вимогами ст. 166 ГПК України.
7. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінема-Центр" про витребування доказів.
Товариству з обмеженою відповідальністю "Інтерхолдінг" надати суду до 13.12.2022 оригінал Додаткової угоди №2 до Договору підряду № 20191118/В від 18.11.2019 р.
8. Роз"яснити сторонам право на подання заяви про врегулювання спору згідно ст. 186-190 ГПК України та право на укладення мирової угоди у справі згідно ст. 191-192 ГПК України.
9. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua.
10. Копії ухвали направити учасникам справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Ухвалу підписано 15.11.2022
Суддя О.О. Ореховська