ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.11.2022Справа № 910/15754/21
Господарський суд міста Києва у складі судді Полякової К.В., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження матеріали справи
за позовом Акціонерного товариства "РВС Банк"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй"
про стягнення 144904,03 грн.
без виклику представників сторін (без проведення судового засідання)
Акціонерне товариство "РВС Банк" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" про стягнення за договором про надання гарантії від 11.01.2019 № Д-168-19Г основної заборгованості в розмірі 142250 грн., пені в розмірі 198,76 грн. та 30 % річних у сумі 2455,27 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання) та встановлено строк для подання відповідачу відзиву на позов протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали.
Дана ухвала суду направлялася, зокрема, відповідачу на поштову адресу, вручення якої підтверджується наявним у матеріалах справи рекомендованим повідомленням із відміткою про вручення.
Разом із цим, у визначений судом строк відзив на позовну заяву відповідачем не подано.
За частиною 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічна норма міститься у частині 9 статті 165 ГПК України.
Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів частини 9 статті 165 та частини 2 статті 178 ГПК України.
При розгляді справи судом враховано частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка визначає право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.
Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд
21.06.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" (генпідрядник) та Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (замовник) (правонаступником якого згідно наказу №302 від 31.08.2020 Міністерства оборони України "Про припинення Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління" визначено Міністерство оборони України) укладено Договір підряду на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 1, смт. Гвардійське, Дніпропетровська обл. № 169/2018/169, за умовами якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт із будівництва об'єкта: "Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, 25, опдбр, смт Гвардійське, Дніпропетровська область, військове містечко №1" (код 45210000-2 - "Будівництво будівель" відповідно до ДК 021:2015), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Поряд із цим, 11.01.2019 між Акціонерним товариством «РВС Банк» (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Строй» (принципал) укладено Договір про надання гарантії № Д-1618-19Г, відповідно до якого за заявою принципала банк надає на користь бенефіціара гарантію, за якою зобов'язується сплатити бенефіціару на його письмову вимогу грошову суму в разі гарантійного випадку та дотримання умов гарантії та цього договору.
Відповідно до пункту 1.2 договору сума гарантії складає 142 250,00 грн.
За умовами пункту 4.2. договору, якщо на вимогу бенефіціара банк виплачує кошти за гарантією, принципал зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від банку, але не пізніше дня закінчення строку гарантії, повністю відшкодувати банку такі виплати та усі пов'язані з цим витрати банку у валюті гарантії. До повного такого відшкодування принципал сплачує банку проценти від суми боргу в розмірі 30 % процентів річних (за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці/фактична кількість днів у році 365 (366) у валюті гарантії за період з моменту виконання банком вимоги бенефіціара до моменту зарахування суми боргу на належні рахунки банку.
Згідно з п. 4.4. договору банк має нічим не обмежене право на зворотну вимогу до принципала (регрес) у розмірі суми гарантії, процентів та будь-яких витрат (збитків).
У пункті 6.1 договору встановлено, що останній є укладений з дня його підписання представниками сторін та діє до повного виконання зобов'язань сторонами по цьому договору.
14.01.2019 Акціонерним товариством "РВС Банк" (гарант) видано гарантію №168-19Г, за якою бенефіціар - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (правонаступником прав та обов'язків якого є Міністерство оборони України), принципал - Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй", предмет забезпечувального зобов'язання договір на закупівлю послуг з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №4, 25, опдбр, смт Гвардійське, Дніпропетровська область, військове містечко №1 (з урахуванням додаткової угоди №4 від 29.12.2018).
У гарантії вказано, що гарант безумовно та безвідклично зобов'язується виплатити бенефіціару суму, що складає 142 250,00 грн., протягом 5 робочих днів з дати отримання письмової вимоги бенефіціара, підписаної уповноваженою особою, та у якій бенефіціар заявляє про те, що принципал не виконав умов договору та при цьому не сплатив штрафні санкції, встановлені договором за такі порушення.
Гарант має право відмовити бенефіціару в задоволенні його вимог, у випадку якщо вимога по гарантії надана банку-гаранту після закінчення строку дії гарантії. Зобов'язання гаранта припиняються у разі: сплати бенефіціару суми гарантії; закінчення строку, на який видано гарантію; відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією. Ця гарантія діє з моменту її видана та по 31.01.2020 включно.
Згідно зі змінами від 24.09.2019 №1 до гарантії №168-19Г гарант безумовно та безвідклично зобов'язується виплатити бенефіціару суму, що складає 142 250,00 грн. протягом 5 робочих днів з дати отримання письмової вимоги бенефіціара, підписаної уповноваженою особою та у якій бенефіціар заявляє про те, що принципал не виконав умов договору.
Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" із повідомленням №516/ю/4711 від 28.10.2019 про розірвання Договору в односторонньому порядку. У повідомленні про розірвання договору підряду Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням було зазначено, що генпідрядником не виконано положення пунктів 5.1., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7, 6.3.2 договору (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами) - щодо завершення виконання робіт 4-го, 5-го та 6-го етапів в строки, встановлені договором, з урахуванням додаткових угод. З урахуванням цього, Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління повідомило про розірвання договору підряду з 07.11.2019.
Надалі, Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управлінню, як бенефіціар, звернулося до Акціонерного товариства "РВС Банк", як гаранта, із вимогою №516/ю/4875 від 05.11.2019 про сплату суми банківської гарантії.
Листом №1431/19-БТ від 15.11.2019 Акціонерним товариством "РВС Банк" відмовлено Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню у задоволенні вимоги та сплаті суми банківської гарантії. Відмова гаранта була мотивована тим, що незважаючи на односторонню відмову замовника від договору підряду, підрядник продовжує виконувати його умови хоч із порушення строків. Гарантом зауважено, що умовами гарантії не передбачено обов'язок гаранта здійснити виплату на користь бенефіціара у випадку часткового виконання принципалом його зобов'язань та з простроченням строку такого виконання.
Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління зверталось до Акціонерного товариства "РВС Банк" з повторною вимогою №516/ю/5209 від 26.11.2019, в задоволенні якої Акціонерним товариством "РВС Банк" також відмовлено листом №1524/19-ПТ від 09.12.2019.
Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону звернулась до Господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Міністерства оборони України із позовними вимогами до Акціонерного товариства «РВС Банк» про стягнення грошових коштів за банківською гарантією від 14.01.2019 № 168-19г в розмірі 142 250,00 грн.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.08.2021 у справі № 910/9565/21 позов задоволено повністю. Стягнуто з Акціонерного товариства «РВС Банк» на користь Міністерства оборони України 142 250 грн. Стягнуто з Акціонерного товариства «РВС Банк» на користь Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 270 грн.
За висновками суду, вимога Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (Міністерства оборони України) до Акціонерного товариства "РВС Банк" відповідає вимогам, викладеним у банківській гарантії №168-19Г від 14.01.2019, та подана у строк дії забезпечувального зобов'язання, а отже, у Акціонерного товариства "РВС Банк", як гаранта, виник обов'язок зі сплати на користь бенефіціара суми банківської гарантії в розмірі 142 250,00 грн., строк виконання якого настав.
Обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом (частина 4 статті 75 ГПК України).
На виконання вказаного рішення суду у справі № 910/9565/21 Акціонерне товариство "РВС Банк" сплатило за гарантією від 14.01.2019 №168-19Г на рахунок Міністерства оборони України 142 250 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 02.09.2021 № 72.
Відтак, 03.09.2021 Акціонерне товариство "РВС Банк" звернулося до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" із регресною вимогою № 1424/21-БТ про сплату за договором про надання гарантії від 11.01.2019 № Д-1618-19Г суми гарантії у розмірі 142 250 грн., судового збору в розмірі 2 270 грн. та 30 річних.
Із рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0100197167623 слідує, що дана вимога вручена Товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" 13.09.2021 року.
З огляду на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" сплату коштів за договором про надання гарантії від 11.01.2019 № Д-1618-19Г не здійснило, Акціонерне товариство "РВС Банк" звернулося з даним позовом до суду.
Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України визначено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є, зокрема, договори та інші правочини.
Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Згідно зі ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до приписів ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Суд установив, що правовідносини між сторонами виникли на підставі договору банківської гарантії.
Особливості регулювання спірних правовідносин визначено параграфом 4 глави 49 Цивільного кодексу України, положеннями глави 22 Господарського кодексу України, Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, Уніфікованими правилами міжнародної торгової палати для гарантій за першою вимогою 1992 року.
Відповідно до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.
Згідно ст. 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Відповідно до ст. 200 ГК України гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Зобов'язання за банківською гарантією виконується лише на письмову вимогу управненої сторони.
Згідно з частиною першою ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, гарантією.
Статтею 560 Цивільного кодексу України визначено, що за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.
Відповідно до ст. 561 Цивільного кодексу України гарантія діє протягом строку на який вона видана. Гарантія є чинною від дня її видачі, якщо в ній не встановлено інше.
Відповідно до приписів частини другої ст. 564 Цивільного кодексу України, гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом з доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк і встановити відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії.
Згідно з частинами першою та другою ст. 565 ЦК України, гарант має право відмовитися від задоволення вимоги кредитора, якщо вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо вони подані гарантові після закінчення строку дії гарантії. Гарант повинен негайно повідомити кредитора про відмову від задоволення його вимоги.
Частиною першою ст. 569 ЦК України передбачено, що гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.
Обставини щодо настання гарантійного випадку та належного пред'явлення вимоги до Акціонерного товариства "РВС Банк" про сплату коштів за банківською гарантією №168-19Г від 14.01.2019 в розмірі 142 250 грн. встановлені в рішенні Господарського суду міста Києва від 11.08.2021 у справі № 910/9565/21.
Так, за рішенням суду від 11.08.2021 у справі № 910/9565/21 стягнуто з Акціонерного товариства «РВС Банк» на користь Міністерства оборони України 142 250 грн., а також стягнуто з Акціонерного товариства «РВС Банк» на користь Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 270 грн.
Із матеріалів справи вбачається, що Акціонерне товариство "РВС Банк" сплатило за банківською гарантією від 14.01.2019 №168-19Г на рахунок Міністерства оборони України 142 250 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 02.09.2021 № 72.
Водночас, Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" регресну вимогу № 1424/21-БТ Акціонерного товариства «РВС Банк» про сплату за договором про надання гарантії від 11.01.2019 № Д-1618-19Г суми гарантії не виконало, жодних заперечень проти даної вимоги не висувало.
З огляду на наведене, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволенні відповідної позовної вимоги про стягнення з відповідача за договором про надання гарантії від 11.01.2019 № Д-168-19Г основної заборгованості в розмірі 142250 грн.
Крім того, позивач просив стягнути з відповідача нараховану на суму боргу в розмірі 142250 грн. пеню в розмірі 198,76 грн. за період з 21.09.2021 по 23.09.2021 та 30 % річних у сумі 2455,27 грн., нараховані за період з 03.09.2021 по 23.09.2021 року.
Частиною 1 статті 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання, зокрема, може забезпечуватися неустойкою.
За змістом частини 1 статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частини 2, 3 статті 549 ЦК України).
Згідно з частиною 6 статті 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
Згідно статей 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів за прострочення платежу сплачують на користь одержувачів цих коштів пеню в розмірі, що встановлюється за погодженням сторін. Зазначений розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу і не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.
Відповідно до пункту 5.1. договору про надання гарантії від 11.01.2019 № Д-1618-19Г за порушення строків повернення банку коштів, сплачених банком за гарантією/сплати процентів, комісій та/або інших платежів за цим договором принципал сплачує банку пеню від суми заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочки, що діяла в період, за який нараховується пеня.
Крім того, згідно з пунктом 4.2 договору про надання гарантії від 11.01.2019 № Д-1618-19Г до повного відшкодування виплат банку за гарантією принципал сплачує банку проценти від суми боргу в розмірі 30 % процентів річних (за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці/фактична кількість днів у році 365 (366) у валюті гарантії за період з моменту виконання банком вимоги бенефіціара до моменту зарахування суми боргу на належні рахунки банку.
За арифметичним перерахунком суду нарахована позивачем на суму боргу в розмірі 142250 грн. пеня в розмірі 198,76 грн. за період з 21.09.2021 по 23.09.2021 та 30 % річних у сумі 2455,27 грн., нараховані за період з 03.09.2021 по 23.09.2021, підлягають стягненню в повному обсязі.
Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Відповідно до частини 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
За приписами частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Понесені позивачем витрати по оплаті судового збору відповідно до статті 129 ГПК України покладаються на відповідача.
Керуючись статтями 86, 129, 232, 236-241 ГПК України, суд
Позовні вимоги Акціонерного товариства "РВС Банк" задовольнити повністю.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" (04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 4, оф. 4; ідентифікаційний код 35215323) на користь Акціонерного товариства "РВС Банк" (04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58; ідентифікаційний код 39849797) 142250 (сто сорок дві тисячі двісті п'ятдесят) грн. основного боргу, 198 (сто дев'яносто вісім) грн. 76 коп. пені, 2455 (дві тисячі чотириста п'ятдесят п'ять) грн. 27 коп. 30 % річних, а також 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. витрат зі сплати судового збору.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Суддя К.В. Полякова