вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
25.05.2022м. ДніпроСправа № 904/543/22
За позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "БК АРАКС"
про стягнення заборгованості
Суддя Манько Г.В.
Представники:
Без участі сторін.
Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "БК АРАКС" пені 10 056 грн. 37 коп. та штрафу 9512 грн. 79 коп.
Позивач надав клопотання про відкладення розгляду справи або зупинення провадження у справі.
Відповідач з заявами та клопотаннями до суду не звертався.
У відповідності до приписів ст. 252 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами оскільки предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін.
У судовому засіданні на підставі ст.ст. 232, 233 Господарського процесуального кодексу України судом прийнято рішення.
Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, господарський суд, -
Між акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" та товариством з обмеженою відповідальністю "БК АРАКС" укладено договір №ПР/П-21313/НЮ від 19.08.2021р. (далі Договір).
Підрядник з власних матеріалів зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати роботи по ремонту асфальтобетонного, покриття на підходах до переїзду 4км+030м перегону Девладове-Щебкар'єр та здати в установлений договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці роботи у відповідності до умов даного договору (п. 1.1 Договору).
Результатом робіт є в повному обсязі виконані роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 4км+030м перегону Девладове-Щебкар'єр (п. 1.2 Договору)
Власником результатів закінчених робіт є Замовник (п. 1.3 Договору).
Вартість всіх доручених Підряднику 'по даному договору робіт та матеріалів, що ним використовуються, визначається у сумі 135 396,95 (сто тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість грн.95 кой), у тому числі ПДВ 20 % - 22 649,49 грн. (п. 3.1 Договору).
Розрахунки за виконані роботи зздійснюється Замовником по факту виконання робіт на підставі підписаних Актів (за формою № КБ-2в), довідок (за формою № КБ-3), на 45-й банківський день з дати реєстрації податкової накладної в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (п. 3.2 Договору).
Виконання робіт проводиться протягом строку дії Договору тільки на підставі направлення письмової рознарядки Замовником, яка вважається дозволом на виконання робіт та є підтвердженням готовності Замовника до приймання робіт (п. 4.1 Договору).
«Акт приймання виконаних будівельних робіт» (за формою № КБ-2в), «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (за формою № КБ-3) та інші первинні документи, що стосуються виконання цього Договору та приймання робіт, підписуються особами, що визначені у п. 4.3 (п. 4.4 Договору).
Початок робіт - протягом 3-х робочих днів з дати направлення рознарядки Замовником (п. 4.10 Договору).
Строк виконання робіт - до 30.09.2021 р. (п. 4.11 Договору).
За порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості (п. 11.1 Договору) .
Термін дії Договору: з моменту його підписання до 31.12.2021р. (п. 19.1 Договору).
Позивачем та відповідачем підписано додаток до договору, яким погоджено договірну ціну на будівництво "Ремонт асфальтобетонного, покриття на підходах до переїзду 4км+030м перегону Девладове-Щебкар'єр ", що здійснюється в 2021р.
Позивач звернувся до відповідача з рознарядкою за №НГ/НЗІ-2-3/651 від 28.08.2021р.
Позивачем та відповідачем підписано довідку від 14.12.2021р. про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3).
Позивачем та відповідачем складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт 14.12.2021р. (Форма № КБ-2в).
Позивач звернувся до відповідача з претензією №26 від 13.01.2022р. про сплату суми пені та штрафу.
Господарський суд погоджується з доводами позивача, що відповідно до п. 4.1 Договору письмова рознарядка була направлена відповідачу 28.08.2021р. за №НГ/НЗІ-2-3/651, яка є дозволом на виконання робіт та є підтвердженням готовності Замовника до приймання робіт. Письмова рознарядка 28.08.2021 за № НГ/НЗІ-2-3/651 була отримана директором ТОВ «БК АРАКС». Після направлення Відповідачу рознарядки 28.08.2021 за № НГ/НЗІ-2-3/651 роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 4км+030м перегону Девладове-Щебкар'єр станом на 30.09.2021 ТОВ «БК АРАКС» не були виконані, тобто зобов'язання за вищезазначеним договором Відповідачем не виконано своєчасно, згідно умов Договору. Згідно Акту № 1 (за формою № КБ-2В) приймання виконаних робіт, роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 4км+030м перегону Девладове-Щебкар'єр були виконані лише 14.12.2021 року. Відповідач порушив свої зобов'язання за договором та не надав замовнику послуги у встановлені строки.
Є підстави для застосування санкцій, визначених п. 11.1 Договору.
Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Виконання зобов'язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов'язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов'язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.
Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Згідно вимог ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог.
Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.
Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Позов задовольнити повністю.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БК АРАКС» (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Автотранспортна, будинок 29Б Ідентифікаційний номер юридичної особи: 41954829) на користь Акціонерного товариства «Українська залізниця» (03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5 код ЄДРПОУ 40075815) в особі Регіональна філія «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ ВП: 40081237, 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 108) пеню 10056 грн. 37 коп., штраф 9512 грн. 79 коп., судовий збір 2481 грн.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .
Повне рішення складено 30.05.2022
Суддя Г.В. Манько