(вступна та резолютивна частини)
07.06.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/1212/21
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В.,
секретар судового засідання - помічник судді Павлюк У. В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу
за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрнафта"
до відповідача Приватного підприємства "НАКО ІНВЕСТ"
про стягнення 107 707, 68 грн штрафу за порушення строків виконання робіт, передбачених договором підряду від 18.06.2021 №06001/92/6-П,
за зустрічним позовом ПП "НАКО ІНВЕСТ" до ПАТ "Укрнафта" про розірвання договору підряду від 18.06.2021 №06001/92/6-П,
за участю представників:
від позивача Васьків З.М.,
від відповідача представник не з'явився,
Первісний позов задовольнити.
Стягнути з Приватного підприємства "НАКО ІНВЕСТ" (вул. Євгена Коновальця, б. 13В, м. Івано-Франківськ, 76018, ідентифікаційний номер 41087308) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (провулок Несторівський, б. 3-5, м. Київ, 044053, ідентифікаційний номер 00135390) 107 707, 68 грн (сто сім тисяч сімсот сім гривень шістдесят вісім копійок) штрафу за порушення строків виконання робіт, передбачених договором підряду від 18.06.2021 №06001/92/6-П, а також 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн сплаченого судового збору.
Відмовити в задоволенні зустрчного позову ПП "НАКО ІНВЕСТ" до ПАТ "Укрнафта" про розірвання договору підряду від 18.06.2021 №06001/92/6-П. Судові витрати за зустрічним позовом покласти на відповіача.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Суддя О. В. Малєєва