пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
23 травня 2022 року Справа № 903/997/21
Господарський суд Волинської області у складі судді Слободян О.Г., розглянувши заяву Акціонерного товариства “Українська залізниця” в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд”
про повернення надміру сплаченого судового збору
у справі
за позовом Акціонерного товариства “Українська залізниця” в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” в інтересах Виробничого структурного підрозділу “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд”
до відповідача: фізичної особи-підприємця Каваса Віктора Степановича
про стягнення 222518грн. 04коп.
встановив: АТ “Українська залізниця” в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” в інтересах ВСП “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” (позивач) звернулася до суду з позовом про стягнення з ФОП Каваса Віктора Степановича 222518,04грн неустойки.
Ухвалою суду від 07.12.2021 позовну заяву залишено без руху та зобов'язано позивача усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки, а саме: подати суду докази доплати судового збору у розмірі 1067,77грн.
20.12.2021 від позивача надійшов лист (вх.№01-57/7741/21) з документами на виконання ухвали суду від 07.12.2021. Позивачем було подано платіжне доручення №3677352 від 14.05.2021 на суму 2270грн. про сплату судового збору.
Рішенням суду від 22.02.2022 у даній справі постановлено стягнути з фізичної особи-підприємця Каваса Віктора Степановича на користь Акціонерного товариства “Українська залізниця” в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” акціонерного товариства “Українська залізниця” в інтересах Виробничого структурного підрозділу “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” акціонерного товариства “Українська залізниця” 222518грн. 04коп. неустойки, а також 3337грн. 77коп. витрат по сплаті судового збору.
На виконання рішення видано відповідний наказ.
23.05.2022 на адресу суду надійшла заява Акціонерного товариства “Українська залізниця” в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” про повернення надміру сплаченого судового збору, в якій заявник просить винести ухвалу про повернення судового збору у сумі 1202,23грн (2270-1067,77) у зв'язку із сплатою судового збору у більшому розмірі, ніж встановлено законом.
Згідно п.1 ч.1 ст. 7 Закону України “Про судовий збір” сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач звернувся до суду з вимогою майнового характеру про стягнення 222518грн. 04коп, отже сума судового збору за подання даної позовної заяви повинна становити 3337грн. 77коп. Водночас, позивач згідно платіжних доручень №3677351 від 14.05.2021 на суму 2270грн та №3677352 від 14.05.2021 на суму 2270грн. сплатив судовий збір у загальному розмірі 4540грн.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку про повернення АТ “Українська залізниця” в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” зайво сплаченого судового збору у розмірі 1202грн 23коп, сплаченого згідно платіжного доручення №3677352 від 14.05.2021 на суму 2270грн., оригінал якого міститься в матеріалах справи.
Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики (ч.5 ст. 7 Закону України “Про судовий збір” ).
Керуючись п.1 ч.1 ст. 7 Закону України “Про судовий збір”, ст. 46, 234, 235 ГПК України, господарський суд -
Повернути з Державного бюджету України через Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області (43021, м. Луцьк, вул.Стрілецька, 4а, код ЄДРПОУ 38009371) Акціонерному товариству “Українська залізниця” (03680, м.Київ, вул.Єжи Гедройця, буд. 5, код ЄДРПОУ 40075815) в особі філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” Акціонерного товариства “Українська залізниця” (03035, м.Київ, вул.Льва Толстого, буд. 61, код ЄДРПОУ ВП 41149437) 1202 грн 23 коп зайво сплачений судовий збір, сплаченимй згідно платіжного доручення №3677352 від 14.05.2021 на суму 2270грн., оригінал якого міститься в матеріалах справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Ухвала підписана 23.05.2022.
Суддя О. Г. Слободян