вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
01.03.2022 м. ДніпроСправа № 904/8709/21
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Екодевелопмент", м. Дніпро
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Донстройконсалтинг", м. Дніпро
про стягнення заборгованості в сумі 22 392 грн. 80 коп. за договором на виготовлення столярних виробів від 16.04.2021 № 872
Суддя Рудь І.А.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екодевелопмент" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою без номеру та без дати, в якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Донстройконсалтинг" заборгованість в сумі 22 392 грн. 80 коп., відповідно до умов договору на виготовлення столярних виробів від 16.04.2021 № 872.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов спірного договору в частині своєчасної оплати виконаних позивачем робіт.
Ухвалою господарського суду від 08.11.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
28.12.2021 відповідачем до суду подано відзив на позовну заяву від 28.12.2021 № б/н, в якому просив поновити строк на подання відзиву та відмовити у задоволенні позовних вимог. В обґрунтування заперечень зазначив, що за умовами спірного договору, з огляду на дату внесення передплати відповідачем, позивач повинен був виготовити столярні вироби (вікна) у строк до 05.06.2021. Проте, ні у вказаний строк, ні станом на час подання даного відзиву, обумовлені договором вироби позивачем не виготовлені та не поставлені відповідачу. При цьому, у листуванні між сторонами позивач визнавав прострочення виконання зобов'язання за договором та погоджувався відшкодувати відповідачу штрафні санкції та навіть передати вироби замовнику без доставки та монтажу за ціною сплаченої передплати в сумі 52 245 грн., тобто зі знижкою в сумі 22 392 грн. 80 коп. Але, під час виїзду відповідача за адресою виробництва позивача (м. Дніпро, вул. Адміральська, 30), 01.09.2021 представники виконавця повідомили про неможливість видати готову продукцію, у зв'язку із її відсутністю. Відповідач стверджує, що факт відсутності передачі продукції та присутності на об'єкті виробництва з вимогою отримати товар підтверджується протоколом оперативної групи слідчого управління поліції. Як видно з матеріалів справи, лише 09.09.2021, з простроченням виконання зобов'язання більше ніж на три календарні місяці, позивач направив на адресу відповідача лист № 259 від 09.09.2021, яким повідомив про начебто готовність продукції до відвантаження, проте жодних доказів щодо готовності надано не було (фото чи відео готової продукції). Таким чином, непоставка позивачем товару, в обумовлені договором строки, стало наслідком неотримання цього товару відповідачем, що в свою чергу є істотним порушенням умов договору. У зв'язку із вказаними обставинами, відповідачем подано позов до Господарського суду Дніпропетровської області з вимогами до позивача про розірвання спірного договору, повернення передплати та стягнення штрафних санкцій. Відповідач зазначає, що ним готується заява про зупинення провадження у справі 904/8709/21, у зв'язку з неможливістю її розгляду до вирішення іншої пов'язаної справи.
Господарський суд зазначає, що до відзиву відповідачем не надано протокол оперативної групи слідчого управління поліції, а також станом на 02.02.2022 не подано клопотання про зупинення провадження у справі.
Ухвалою господарського суду від 02.02.2022 вирішено перейти до розгляду справи № 9048709/21 за правилами загального позовного провадження за ініціативою суду; справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 01.03.2022.
У призначений судом час 01.03.2022 судове засідання не відбулося з огляду на таке.
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінено територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місце знаходження судів.
Отже, навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану конституційні права людини на судовий захист не можуть бути обмежені.
Водночас, ситуація, що склалася, потребує вжиття невідкладних заходів, які мають бути спрямовані на забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду, інших працівників органів системи правосуддя, учасників судового процесу, відвідувачів, визначення чіткого алгоритму дій у разі загострення ситуації.
За вказаних обставин, рішенням Ради суддів України № 9 від 24.02.2022 було рекомендовано зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров'ю та безпеці відвідувачів суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.
Відтак, суд доходить висновку, що подальше судове провадження у справі необхідно здійснювати з огляду на викладене, а також відповідно до нормативних приписів статті 3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Керуючись статтями 2, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд.
1. Відкласти підготовче засідання.
2. Дату наступного засідання повідомити учасникам справи у передбаченому Господарським процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 01.03.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя І.А. Рудь