Справа № 373/1669/21
Номер провадження 2/373/873/21
18 листопада 2021 року м. Переяслав
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області в складі: головуючого - судді Опанасюка І.О.,
за участі
секретаря судових засідань Товстої В.О.
представника позивача ОСОБА_1
представника відповідача Кричевського В.В.
розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження з викликом (повідомленням) сторін цивільну справу № 373/1669/21 за позовом ОСОБА_2 до ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" про відшкодування коштів за договором № К-18-20-0143 від 10.12.2020 року -
Представник позивача ОСОБА_1 звернувся до суду з названим позовом та просить стягнути з ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" на користь ОСОБА_2 суму заборгованості за порушення строку надання послуги зі стандартного приєднання у розмірі 4 195, 20 грн. (чотири тисячі сто дев'яносто п'ять гривень 20 копійок), суму штрафу у розмірі 1 153, 68 грн. (одна тисяча сто п'ятдесят три гривні 68 копійок), суму судового збору у розмірі 908, 00 грн. (дев'ятсот вісім гривень 00 копійок), суму витрат на правову допомогу в розмірі 3 000, 00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок).
Посилається на те, що згідно абзацу другого пункту 4.1.2. глави 4.1. Кодексу систем розподілу послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі - договір про стандартне приєднання).
Так, ОСОБА_1 в обґрунтування вимог вказує, що 10.12.2020 року між позивачем та відповідачем був підписаний договір № К-18-20-0143 від 10.12.2020 року, відповідно до п. 4.1. сторони зафіксували плату за приєднання на суму 20 976.00 грн. (двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень 00 копійок) разом з ПДВ, з яких ПДВ складає 3 496.00 грн. (три тисячі чотириста дев'яносто шість гривень 00 копійок). Оплата, визначена Договором, була здійснена в повному об'ємі, що підтверджується Платіжним дорученням № 6246152 від 15 грудня 2020 року. Додатково позивачем були понесені витрати на оплату послуг в розмірі 3 719,87 грн. (три тисячі сімсот дев'ятнадцять гривень 78 копійок) та 3 287, 47 грн. (три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 47 копійок), що підтверджується платіжними дорученнями № 6246186 та № 6246172 від 15.12.2020.
Пунктом 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку роектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).
Згідно пункту 88 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно
Величина потужності, замовленої до приєднання позивачем становить 10 кВт, що відноситься до першого ступеня потужності. Відповідно до платіжного доручення № 6246152 оплата вартості приєднання була здійснена 15 грудня 2020 року, таким чином відповідач повинен був надати послугу зі стандартного приєднання у термін 45 календарних днів (29 січня 2021 року), проте згідно із Актом № 488640 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку пломб встановлених на ньому послуга була надана 25 березня 2021 року, що є порушення вище зазначених норм.
Представник позивача вказує, що, відповідачем були порушені строки стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу на 55 днів, що згідно з п. 5.3. ч.5 Договору дає право позивачу отримати компенсацію коштів, які були сплачені, як плата за приєднання у розмірі 20 відсотків від суми, визначеної п. 4.1. ч. 4. Договору, яка на дату подання позову складає 4 195, 20 грн. (чотири тисячі сто дев'яносто п'ять гривень 20 копійок).
Наданий стороною розрахунок штрафних санкцій (пені) у розмірі 0,1 % вартості приєднання за кожен день прострочення, що визначається за формулою:
Пеня = Вартість приєднання ? Ставка пені (%) ? Кількість днів/100, де:
Вартість приєднання - вартість плати за приєднання за Договором
Ставка пені (%) - розрахункова ставка пені в процентах річних
Кількість днів - кількість днів прострочення зобов'язання.
Пеня = 20976.00 грн. ? 0,1 ? 55/100
При застосуванні формули сума пені складає 1 153 грн. 68 коп. (одна тисяча сто п'ятдесят три гривні 68 копійок).
Ухвалою від 07.10.2021 відкрито провадження в цивільній справі, яку вирішено розглядати в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін в порядку ст. 279 ЦПК України.
Клопотань про розгляд справи в загальному позовному провадженні, до суду не надходило.
Представник позивача Савченко О.В., приймала участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, позовні вимоги підтримала в повному обсязі, просила задовольнити позов.
Представник відповідача Кричевський В.В. який діє в інтересах відповідача ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» в судовому засіданні зазначив, що 25.03.2021 року працівниками відповідача було проведені роботи по встановлення лічильника електричної енергії та складено Акт передачі на відповідне збереження приладу обліку та пломб встановлених на ньому і відповідно зазначає, що з моменту передачі на збереження приладу обліку було виконано Договором стандартного приєднання, тобто підключенню його електроустановок до електричної мережі. Але фактичне виконання будівельно-монтажних робіт та подання напруги було проведено 12.03.2021 року, що підтверджується довідкою, за таких умов він складає не 55 днів, а лише 42. Тому пеня розрахована не вірно. Також в період дії Договору державою встановлювався ряд обмежень, які суттєво впливали на виконання його умов. Через великий ризик зараження на COVI-19, у Київській області болу запроваджено комплекс карантиних заходів які унеможливлювали процедуру погодження проєктної документації, закупівлю матеріалів та обладнення. Додає, що послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.
Представник відповідача зазначає, що не можна брати до уваги посилання позивача на перевищення строку виконання Договору, тому що за приписами ст. 213 ЦК України, при тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.
В судовому засіданні представник відповідача не зміг підтвердити належними та допустимими доказами факт виконання робіт в строк обумовлений Законом та Договором.
Посилання адвоката Кричевського В.В. на фотокопію довідки № К-18-20-0143 про виконання технічних умов стандартого приєднання в частині зовнішнього електрозабезпеченя від 12.03.2021 яка додана до відзиву на позов, сприймається судом критично, оскільки не підтверджує факту виконаних робіт Виконавцем договору та прийняття його Замовником.
Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові докази, судом встановлено наступне.
Копія договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № К-18-20-0143 від 10.12.2020 року оглянута судом. В даному договорі зазначено, зокрема: Виконавець послуг - Приватне акціонерне товариство «ДТЕК Київські регіональні електромережі» (Код ЄДРПОУ) 23243188 в особі фахівця з обслуговування споживачів Самченка Руслана Івановича, що діє на підставі довіреності № 462 від 03.09.2020 р., з одної сторони, та ОСОБА_2 , ІПН (Код ЄДРПОУ) НОМЕР_1 (Замовник) з іншої сторони; предметом договору якого являється - забезпечення приєднання електроустановок Замовника відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснення підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах договору; місце розташування об'єкта Замовника: Київська обл. Переяслав-Хмельницький р-н, с. Стовп'яги, вул. Сосновська, кад. № 3223387201:03:009:0027; тип приєднання об'єкта Замовника стандартне; величина потужності, замовленої до приєднання 10 кВт; плата за приєднання на дату укладання даного договору становить 17480,00 грн. (сімнадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень, 00 коп.) без ПДВ, крім того ПДВ становить 3496, 00 грн. (три тисячі чотириста дев'яносто шість гривень, 00 коп.), разом з ПДВ 20976,00 грн. (двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень, 00 коп.); за порушення строків виконання зобов'язання за цим договором винна сторона сплачує іншій стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожен день прострочення. У разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановлено цим договором, від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена цим договором зменшується на 20 відсотків (а.с. 9-12).
Додаток 1 який є невід'ємним додатком до вище зазначеного договору ТЕХНІЧНІ УМОВИ № К-18-20-0143 від 10.12.2020 року стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок (а.с. 13-14).
Копія Акту № 488640 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб встановлених на ньому. Складений 25.03.2021 в присутності ОСОБА_2 про те, що під час виконання робіт по встановленню лічильника на будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 15).
Копія паспорту точки/точок розподілу електричної енергії який складений 25 березня 2021 року. В якому вказано інформація щодо об'єкта Споживача, а саме: вид об'єкта: індивідуальний житловий будинок, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; приєднана потужність за точкою розподілу 10 кВт. (а.с. 16).
Копія заяви керівнику ДТЕК Київські Регіональні Електромережі про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуг з приєднання від 26.04.2021 року. Написана ОСОБА_2 (а.с. 17).
Копія платіжного доручення № 6246152 від 15 грудня 2020 року в якій зазначено зокрема: платник ОСОБА_2 (Код НОМЕР_1 ); отримувач ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромереж (Код 23243188); сума 20976,00 (двадцять тисяч дев'тсот сімдесят шість гривень 00 копійок) (а.с. 19).
Копія платіжного доручення № 6246172 від 15 грудня 2020 року в якій зазначено зокрема: платник ОСОБА_2 (Код НОМЕР_1 ); отримувач ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромереж (Код 23243188); сума 3287,47 (три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 47 копійок) (а.с. 18).
Копія платіжного доручення № 6246186 від 15 грудня 2020 року в якій зазначено зокрема: платник ОСОБА_2 (Код НОМЕР_1 ); отримувач ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромереж (Код 23243188); сума 3719,78 (три тисячі сімсот дев'ятнадцять гривень 78 копійок) (а.с. 20).
Вказані документи підтверджують факт укладення угоди між сторонами та оплати послуг Замовником - позивачем по справі.
Вирішуючи спір, суд виходить з наступного.
Відповідно до п.2.1 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №К-18-20-0143 виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.
Згідно п.2.2. замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи електророзподілу на умовах цього Договору.
Пунктом 3.1.1. договору виконавець зобов'язаний Розпочати (після виконання Замовником зобов'язань щодо авансової оплати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору) в установленому порядку приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж систем розподілу:
Забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим Договором, після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.3 пункту 3.2 цього Договору
Пунктом 3.1.2. Договору визначено, що виконавець зобов'язався здійснити первинне підключення електроустановок Замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника та підключити електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання впродовж 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів, після виконання Сторонами умов цього Договору та укладення договору про надання послуг розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів).
Пунктом 5.3 договору визначено що за порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0.1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення.
Разом з викладеним Договором визначено, що у разі порушення Виконавцем послуг умов зобов'язання щодо строків надання послуги з приєднання, зокрема:
-у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 10 до 20 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 розподілу 4 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);
-у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 розподілу 4 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);
-у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов'язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплати (у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 розподілу 4 цього Договору) (крім випадків, визначених Кодексом).
Згідно платіжного доручення №6246152 від 15 грудня 2020 року ОСОБА_2 було сплачено 20976, 00 гривень. Додатково ОСОБА_2 було сплачено 3719,78 гривень та 3287,47 гривень, що також підтверджується платіжними дорученнями від 15 грудня 2020 року № 6246186 та №6246172.
26 березня 2021 року позивачем було подано керівнику ДТЕК Київські регіональні електромережі заяву про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання.
Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків (частина перша статті 626 ЦК України). Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина перша статті 627 ЦК України).
Статтею 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
У статті 629 ЦК України зазначено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.
За змістом статті 630 ЦК України договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку.
Відповідно до статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, ЦК України, інших актів цивільного законодавства.
Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, зміна умов зобов'язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.
Підпунктом 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 передбачено, що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог: надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП.
Відповідно до пунктів 3-5 статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) послуга з приєднання електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідно до договору про приєднання. Порядок приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та операторів систем розподілу визначається кодексом системи передачі та кодексом систем розподілу і має бути прозорим, забезпечувати ефективне та недискримінаційне приєднання до системи передачі та систем розподілу. Порядок приєднання має визначати, у тому числі, процедурні питання, умови приєднання, типові форми договорів про приєднання. Кодексом системи розподілу визначаються умови приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є операторами системи розподілу. Оператор системи розподілу надає послугу із стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також здійснює первинне підключення об'єкта замовника у строки, визначені кодексом системи розподілу.
Пунктом 15 вказаної статті передбачено, що строк надання оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж не має перевищувати нормативні строки проектування та будівництва без урахування строку, необхідного для розроблення та узгодження замовником проектної документації (у випадках, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті) та для здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики.
Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі - договір про стандартне приєднання), який був укладений сторонами по справі.
Пунктом 4.2.1. Кодексу передбачено, що ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання, в даному випадку № К-18-20-0143 від 10.12.2020 року.
В пункті 4.2.2. Кодексу зазначено, що послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме: розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку; підготовку технічного завдання на проектування; розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника); здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики; перевірка та погодження ОСР проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об'єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище; виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.
Відповідно до пункту 4.2.3. Кодексу процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає: надання замовником ОСР заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу; визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання; підготовку і видачу замовнику проекту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід'ємним додатком до такого договору, підписання замовником договору про приєднання; реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання; оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання; підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення; подання замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов; виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника; подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника та підписання акта надання послуги з приєднання сторонами договору, що засвідчує виконані роботи.
Пунктом 3.2.4. Договору, на дату 31.12.2019 року Позивач (Замовник) вводить в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, власний об'єкт та електричні мережі зовнішнього та внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника), надавши Виконавцю послуг документи, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановок об'єкта Замовника.
Пунктом 4.2.4. Кодексу визначено що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).
У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.
Отже, Кодексом передбачена можливість збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок).
За змістом пункту 4.2.5. Кодексу у випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу (далі - заява про відшкодування).
У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів).
У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.
Матеріали справи не містять будь-яких доказів, які б свідчили про погодження сторін щодо іншого строку виконання зобов'язань за договором про приєднання до електричних мереж.
Також матеріали справи не містять доказів звернення відповідача до позивача щодо збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання.
В той же час позивачем була надіслана вимога до відповідача із проханням сплати пені в розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення та надати відшкодування коштів, сплачених як плата за приєднання, у розмірі 20 відсотків плати за приєднання. Визначеної пунктом 4.1 Договору.
На дану вимогу відповідачем не надано відповіді.
З аналізу наведеного, суд приходить до висновку про наявність порушення зі сторони відповідача, оскільки відповідачем не були виконані роботи в строки визначені Договором та Законом, не було повідомлено замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу, та відповідно належним чином не було розглянуто вимогу замовника про повернення коштів.
А відтак, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача та необхідності їх задоволення.
Відповідно до вимог ч.ч.1, 2, 5 ст.263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
Відповідно до ч.1 ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
За ч.2 ст.12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Відповідно до ст.80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмету доказування.
Згідно з ч.ч.1, 6 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Таким чином, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог, дослідивши всебічно, повно, безпосередньо та об'єктивно наявні у справі докази, оцінив їх належність, допустимість, достовірність, достатність і взаємний зв'язок у сукупності, з'ясувавши усі обставини справи, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вимог позову.
При цьому, з огляду на низку тверджень сторін, що не стали предметом аналізу в даному рішенні, суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10.02.2010).
В п.5.3. ч. 5 Договору визначено, що за порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна сторона (ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі») сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожен день прострочення.
Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Відтак, відповідачем порушено зобов'язання за Договором, а саме порушено строки надання послуги з приєднанням до електричних мереж системи розподілу.
Суд приймає розрахунок відшкодування коштів наданий стороною позивача. Вважає його обґрунтованим, таким, що відповідає принципам законності та добросовісності.
Відповідачем доводи позивача, щодо невиконання ним зобов'язань в належний спосіб, не спростовані, що було його процесуальним обов'язком відповідно до вимог статей 12, 81 ЦПК України, а тому суд дійшов висновку про переконливість доводів позивача та стягнення заявлених ним сум.
Згідно з ч.ч.1, 3 ст.133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
Частинами 1-3 ст.137 ЦПК України передбачено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема на професійну правничу допомогу.
Витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.
Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
Представником позивача не надано суду належних та допустимих доказів підтвердження сплати позивачем наданих послуг адвокатських послуг за договором від 24.07.2019, однак в ході судового засідання адвокат Савченко О.В. усно зазначила, що такі докази будуть подані в порядку ч. 8 ст. 141 ЦПК України.
Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
Із змісту статті 182 ЦПК України, заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
В даному випадку, заява представника позивача стосується подання письмових доказів та відповідно до ч. 4 статті 83 ЦПК України повинна бути подана суду в письмовій формі.
За таких обставин усна заява про надання в подальшому доказів сплати послуг за надання правової допомоги подана без дотримання вимог процесуального закону та не може бути врахована судом.
Керуючись ст.ст. 10, 12, 13, 19, 80, 81, 211, 263-265, 268, 281, 282, 284, 289, 354 ЦПК України, суд, -
Позов ОСОБА_2 до ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" про відшкодування коштів за договором № К-18-20-0143 від 10.12.2020 рокузадовольнити.
Стягнути з ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" на користь ОСОБА_2 суму заборгованості за порушення строку надання послуги зі стандартного приєднання за договором № К-18-20-0143 від 10.12.2020 року у розмірі 4195, 20 гривень (чотири тисячі сто дев'яносто п'ять гривень двадцять копійок).
Стягнути з ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" на користь ОСОБА_2 суму штрафу за порушення строку надання послуги зі стандартного приєднання за договором № К-18-20-0143 від 10.12.2020 року у розмірі 1153,68 гривень (одна тисяча сто п'ятдесят три гривні шістдесят вісім копійок).
Стягнути з ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" на користь ОСОБА_2 суму сплаченого судового збору у розмірі 908,00 гривень (дев'ятсот вісім гривень).
Рішення суду може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту судового рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Учасники справи:
позивач - ОСОБА_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
відповідач - ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", місцезнаходження: вул. Київська, 2-Б, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, код ЄДРПОУ 23243188.
Повний текст рішення складений 18.11.2021.
Суддя І.О. Опанасюк