ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
про відкладення розгляду справи
Справа № 55/611.06.10
Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н.І., при секретарі Храмовій О.Ю. розглянувши матеріали справи
за позовною заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр Фармація», м.Київ
до Відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Проектжитлобуд», м. Київ
про: спонукання до виконання договору підряду та стягнення неустойки у розмірі 38 594, 45 грн.
за участю уповноважених представників:
від Позивача - Воронкіна І.В. -представник за довіреністю (№ б/н від 12.01.2010 р.)
від Відповідача - не з'явився.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2010р. порушено провадження у справі за вказаною позовною заявою, розгляд справи призначено на 11.06.2010р. о 09:10. Судом визнано обов'язковою явку у судове засідання представників сторін, сторони у справі зобов'язані надати докази та документи, необхідні для всебічного, повного та об'єктивного розгляду позовної заяви.
Позивач у судове засідання 11.06.2010р. з'явився, позовні вимоги підтримав, надав витребувані судом документи.
Представник Відповідача у судове засідання 11.06.2010р. не з'явився, причини неявки суду не повідомив, витребувані судом документи не надав, ухвалу суду не виконав.
За таких обставин справу не може бути вирішено в цьому судовому засіданні.
У зв'язку з неявкою Відповідача, не виконанням ухвали суду та необхідністю надання витребуваних документів, керуючись ст.ст. 4-5, 4-7, п.п. 1, 2 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1.Відкласти розгляд справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр Фармація», м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс «Проектжитлобуд», м. Київ про спонукання до виконання договору підряду та стягнення неустойки у розмірі 38 594, 45 грн.
2.Наступне засідання призначити на 23.06.2010 о 09:20, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва, зал судових засідань № 11.
3.Зобов'язати Позивача надати суду письмові пояснення щодо обсягів виконаних робіт.
4.Зобов'язати Відповідача виконати у повному обсягу вимоги п.4 ухвали суду від 01.06.2010р., а саме: надати письмовий відзив на позов, докази направлення відзиву Позивачу, звірити розрахунки з Позивачем (за його ініціативою), підписаний акт звірки (з зауваженнями або без) надати суду.
5.Зобов'язати учасників справи забезпечити явку у судове засідання представника з документами, що посвідчують його особу та повноваження.
6.Явка уповноважених представників учасників справи у судове засідання є обов'язковою.
7.Роз'яснити сторонам, що за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, з винної сторони стягується штраф у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 грн.)
Суддя Н.І. Ягічева